Demanda Arbitral Consorcio Terra

8/10/2019 Demanda Arbitral Consorcio Terra

1/22

Sec.Exp. Nro.Esc. NCuaderno Principal

PRESENTA DEMANDA

SEOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL AD HOC.

1.- DEMANDANTE

CONSORCIO TERRA JAV, identifcado con el RUC: 2051212!20 del operador "ri#utario

se$%n contrato de o#ra, con &o'icilio Real: (r. )ca N **1 &pto. N *0+ -i'a, de#ida'ente

representado Rafael Edgardo UERRA VARAS! "o# DNI N$ %&&&'()*, acultado se$%n

C/N"R"/ &E C/NS/RC)/ cele#rado entre CONSORCIO TERRA SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA + CONSORCIO TERRA SAC, con RUC N 20**!25222+ CORPORACION JAV

SAC, con RUC N 2051212!20 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL ,

LUCIANO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA + COINELU SAC , con RUC N 20*!*+++!

f3ando &o'icilio Procesal: Ur#ani4acin -a 6ictoria Calle 7oracio 8e9allos &5, distrito ;

pro9incia de ue las sustentan, considera'os con9eniente @acer una #re9e

presentacin preli'inar de nuestra de'anda.

2.2. El Consorcio @a suscrito un contrato de e3ecucin de o#ra de: A


2/22

estudio de suelos se encuentra desde el olio 5** al 5+5, se o#ser9a >ue en el olio

552 en el Perfl Estrati$rKfco de la Calicata C01 el consultor @ace la &escripcin del

suelo co'o si$ue: LM Ma2er3al de "olora"34# ro536o o7"8ro! de 9ed3a#a

:la723"3dad 78elo "o# :re7e#"3a de ro"a7 9a;ore7 a )< =)%>? a 9a;or

:rof8#d3dad 7e e#"8e#2ra 8# e72ra2o ro"o7o de f@"3l d37grega"34# 7eg# la

3#7:e""34# 378al 7e 2ra2a de 8# e72ra2o de ro"a l8232a< ,por cuanto insitu son

de otro tipo de Perfl estrati$rKfco, lo >ue 'oti9 la parali4acin de la 'is'a, siendo

este un @ec@o ortuito ; a3eno a nuestra 9oluntad

2.5. Sin e'#ar$o, cuando los presentes @ec@os ueron co'unicados al Jo#ierno Re$ional

de 7uanca9elica a fn de conse$uir la 9isita del Pro;ectista ; resuel9a dic@a

inco'pati#ilidad solicitada se$%n la Carta NB 0*201C"(OREJ6OR-., del 05 de $osto

del 201, no o#teniendo respuesta al$una.

2.+. En esa l?nea ; en uso de los 'ecanis'os de resolucin de conictos >ue ran>uea la

-e; de Contrataciones del Estado, se procedi al inicio de consultas de ocurrencias

de /#ra. No o#stante pese a toda la 9oluntad >ue se tu9o en conse$uir una solucin

ar'oniosa, de la cual consta en el cta reali4ada en la Co'unidad de Erapata en

presencia de las utoridades del Centro Po#lado de Erapata ; por el Jo#ierno

Re$ional de 7uanca9elica el r>B Qredd; In$el Rui4 pacclla L&irector Re$ional de

Super9isin ; -i>uidacin el )n$B 8si'o Qred; Perales "o9ar LB &arin )sidoro &olorier -i4ana LSuper9isor de /#ra ; por el Consorcio "erra (a9

el Sr. Carlos l#erto Fuispe CKrdenas, donde se lle$a a un acuerdo entre a'#as

partes de dar inicio a los tra#a3os por parte de la Contratista ; por parte de la Entidad

en otor$ar 'pliacin de Pla4o ; dicional de /#ra. -a presente precisin se @ace a

fn de acreditar @a#erse cu'plido con el re>uisito pre9io a la presentacin de la

de'anda.

2.. Qinal'ente, es 'u; i'portante acotar >ue el Contratista @a cu'plido ca#al'ente

con sus o#li$aciones contractuales ad>uiridas, e3ecutando la o#ra si$uiendo las

expresas indicaciones del propietario de la 'is'a o del Super9isor. Si se procedi a la

suspensin de las la#ores, ue teniendo en consideracin la se$uridad ; la correcta

construccin de una #uena )nraestructura Educati9a. En todo 'o'ento, el

Contratista @a actuado con dili$encia ; responsa#ilidad, 'anteniGndose encu'pli'iento de sus o#li$aciones ; $aranti4ando la uncionalidad ; se$uridad de la

o#ra a pesar de las situaciones ad9ersas >ue @a de#ido enrentar.

).- NOMBRE DIRECCION DOMICILIARIA DEL DEMANDADO

OBIERNO REIONAL DE HUANCAVELICA, en la persona de su representante le$al, con

do'icilio le$al en el (r. "orre "a$le NB +, &istrito, Pro9incia ; &eparta'ento de

7uanca9elica:

*.- COMPETENCIA ARBITRAL


3/22

4.1. -a aplica#ilidad del ar#itra3e al presente caso estK dada por expresa indicacin de la

clKusula dGci'a octa9a del Contrato de /#ra suscrito por las partes:

CLAUSULA DECIMA OCTAVA SOLUCION DE CONTROVERSIAuiera de las partes tiene el derec@o a iniciar el ar#itra3e ad'inistrati9o a fn de

resol9er las contro9ersias >ue se presenten durante la etapa de e3ecucin contractual

dentro del pla4o de caducidad pre9isto en los art?culos 1*, 1!!, 201, 20!, 210 ; 212

del Re$la'ento de la -e; de Contrataciones del estado o, en su deecto, en el

art?culo 52 de la -e; de Contrataciones del Estado.

Qacultati9a'ente, cual>uiera de las partes podrK so'eter a conciliacin la reerida

contro9ersia, sin per3uicio de recurrir al ar#itra3e en caso no se lle$ue a un acuerdo

entre a'#as, se$%n lo sealado en el art?culo 21* del Re$la'ento de la -e; de

Contrataciones del estado.

El laudo ar#itral e'itido es defniti9o e inapela#le, tiene el 9alor de cosa 3u4$ada ; se

e3ecuta co'o una sentencia.

-os procesos de Conciliacin ; r#itra3e, >ue se lle9en a ca#o conor'e a la presente

clausula, de#erKn reali4arse o#li$atoria'ente en la 3urisdiccin del &eparta'ento de

(un?n.

*.2. &e i$ual or'a, se tiene >ue proceder se$%n las nor'as del "exto Tnico /rdenado de

la -e; de Contrataciones ; d>uisiciones del Estado, apro#ado por &. S. N 0

200*PC%%'-'%1)GOB.RE.HVCAGCEP, cele#rado entre la solicitante ; el de'andado con ec@a 1+

de 'a;o del 201, >ue indica el con9enio ar#itral ; el Acta de ceptacin de solicitud de

ar#itra3e, de ec@a 20 de no9ie'#re del 201*, entre la Procuradur?a del Jo#ierno Re$ional

de 7uanca9elica ; el apoderado del Contratista, en la cual se acord el so'eti'iento de la

contro9ersia sur$ida entre las partes, ante el Centro de r#itra3e d 7oc ; >ue la contro9ersia

sea, as? 'is'o so'etida a la co'petencia de un "ri#unal r#itral de acuerdo a su

re$la'ento, pidiendo >ue se tra'ite conor'e a su procedi'iento todas ; cada una de la

pretensiones or'uladas, con expresa condena de pa$o de costos del presente ar#itra3e.


4/22

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL

Se declare la N8l3dad ;Go INEICACIA de la Carta Notarial N 0!*

201OJ/.REJ.76COJJR/R, del 25 de No9ie'#re del 201, notifcada a nuestro do'icilio

le$al, en todos sus extre'os al Contrato de E3ecucin de /#ra N 01201/R

SEUNDA PRETENSION PRINCIPAL

Se nos otor$ue la 'pliacin de Pla4o NB 02 por +! d?as calendario por la presencia de roca

en el terreno donde se 9en?a e3ecutando la o#ra ;, se nos otor$ue el reconoci'iento ; pa$o

de los respecti9os $astos $enerales co'o consecuencia de la a'pliacin de pla4o ; ade'Ks

se declare la N8l3dad ;Go INEICACIA la Resolucin NB1005O201OJ/.REJ76COJJR del

05 de No9ie'#re del 201, declarando i'procedente la 'pliacin de pla4o NB 02.

TERCERA PRETENSION PRINCIPAL





0 de No9ie'#re del 201.

CUARTA PRETENSION PRINCIPAL

Se nos otor$ue el dicional de /#ra por la presencia de roca en el terreno donde se 9en?a

e3ecutando la o#ra ;, se nos otor$ue dic@o adicional por @a#er eectuado tra#a3os de9oladura por 00.00 '.

UINTA PRETENSION PRINCIPAL

Fue la otra parte asu'a las costas ; costos del proceso ar#itral.

.- HECHOS MATERIA DE LA PRESENTE CONTROVERSIA

+.1. Con ec@a 1+ de deri9ada de laAd58d3"a"34# D3re"2a P8Fl3"a N$ %%'-'%1)GOB.RE.HVCAGCEP, por un

'onto de SO. 1, 22!,55.55, ente el Jo#ierno Re$ional de 7uanca9elica ; el Consorcio, por un

pla4o de e3ecucin de 150 d?as calendario.

+.2. El d?a 05 de a$osto del 201, se presenta la carta NB 0*201C"(OREJ6OR-., por la cual

se co'unica la )NC/


5/22

+.*. El d?a 0! de setie'#re del 201, se presenta la carta NB 00201C"(OREJ6OR-., por la

cual se solicita a'pliacin de pla4o NB 01.

+.5. El d?a 12 de setie'#re del 201, se presenta la carta NB 00201C"(OREJ6OR-., por la

cual se solicita a#sol9er la consulta de ocurrencia de o#ra NB 02.

+.+. El d?a 0 de octu#re del 201, se presenta la carta NB 00!201C"(OREJ6OR-., por la

cual se solicita a#sol9er las consultas de ocurrencias de o#ra NB 01 ; 02 as? ta'#iGn so#re la

)NC/ue

se dispone la aplicacin de una penalidad al Contrato de E3ecucin de /#ra N 01201

/R, para el Me5ora93e#2o de lo7 Ser3"3o7 Ed8"a23o7 e# la I#72328"34# Ed8"a23a

I#3"3al N$ (1& del C.P. Era:a2a! D372r32o de a8l3! Pro3#"3a ; De:ar2a9e#2o de

H8a#"ael3"a

del Contrato de E3ecucin de /#ra N 01201/R A


6/22

Fue la entidad ; el contratista @an suscrito un Aacta de ceptacin de solicitud de ar#itra3e,

de ec@a 21 de enero del 201*, entre la Procuradora Pu#lica Re$ional ; el apoderado del

Contratista, en la cual se acord el so'eti'iento de la contro9ersia sur$ida entre las partes,

; >ue la contro9ersia sea, as? 'is'o so'etida a la co'petencia de un "ri#unal r#itral d

7oc. &ocu'ento >ue aco'paa'os al presente.

NORMAS APLICABLE AL PROCESO LE DE ARBITRAJE

-a -e; Jeneral de r#itra3e L-e; 2+52 dispositi9o a tra9Gs del cual se defnieron las pautas

procedi'entales #Ksicas para la aplicacin eecti9a del r#itra3e en el Per% co'o 'ecanis'o

de solucin de contro9ersias.

-a nor'a en co'entario, cu'ple con re$ular de 'anera apropiada di9ersos aspectos

trascendentales >ue ri$en el Siste'a r#itral, tales co'o: las 'aterias >ue pueden ser

so'etidas a ar#itra3e, tipos de ar#itra3e, caracter?sticas de los con9enios ar#itrales, el

procedi'iento ar#itral, acultades ; o#li$aciones de las partes as? co'o de los Kr#itros, entre

otros aspectos.

So#re el te'a 'ateria de anKlisis, considera'os con9eniente citar al$unos art?culos

contenidos en la reerida -e;, >ue @an sustentado ; per'itido una participacin eecti9a del

Estado en procesos ar#itrales Lco'o parte a fn de solucionar contro9ersias sur$idas en

9irtud a relaciones patri'oniales Lcontrataciones p%#licas >ue 'antienen con terceros, sean

Gstos nacionales o extran3eros.

Con reerencia a ello el art?culo 1ro de la -e;, precisa cuKles son las 'aterias >ue pueden serso'etidas a ar#itra3e ; cuKles de 'anera taxati9a.

Por su parte, el art?culo 2 de la 'is'a @ace reerencia expresa al Aar#itra3e del Estado,

entendiendo a esta f$ura co'o la participacin del Estado L; las personas de derec@o

p%#lico >ue la conor'an en procesos ar#itrales a eectos de solucionar conictos deri9ados

de los contratos suscritos con particulares.

Considera'os i'portante resaltar la i'portancia >ue recae en este art?culo, al conerir a las

instituciones estatales la acultad de poder :a"2ar "o# 2er"ero7! l3Fre9e#2e ; 73#

re83732o de :re3a a82or36a"34# alg8#a, >ue las contro9ersias deri9adas de los contratos

>ue cele#ren con Gstos Lsean nacionales o extran3eros do'iciliados en el Per% sean

so'etidos a ar#itra3e situacin >ue eli'ina de ra?4, potenciales de'oras #urocrKticas en las

>ue podr?an encontrarse su3etas las entidades del Estado para la o#tencin de autori4aciones

>ue le per'itan poder optar por esta 9?a de solucin de conictos.

En tal sentido ; de acuerdo a los antecedentes ; a la nor'ati9idad actual'ente 9i$ente se

per'ite la participacin del Estado en procesos ar#itrales a eecto de solucionar

contro9ersias >ue pudieren deri9arse de relaciones contractuales con terceros Lsean Gstos

nacionales o extran3eros.


7/22

Nor9a a:l3"aFle AL PRESENTE PROCESO ES EL TEKTO NICO ORDENADO DE LA LE

DE CONTRATACIONES ADUISICIONES DEL ESTADO D.S. N %&)-'%%*-PCM DS

N %&*-'%%*-PCM! Regla9e#2o de la Le; de Co#2ra2a"3o#e7 ; Ad8373"3o#e7

!TITULO V! SOLUCIN DE CONTROVERSIAS E IMPUNACIONES e7:e""a9e#2e

Ca#e precisar >ue, si #ien es cierto, el K'#ito de aplicacin de la nor'a recae en todos los

su3etos esta#lecidos en la nor'a, el e'pleo de la 9?a ar#itral co'o 'ecanis'o de solucin

de conictos, entre el Estado ; los particulares, re>uiere >ue pre9ia'ente el postor ad>uiera

la calidad de contratista Les decir, >ue al 'o'ento en >ue sur3a una contro9ersia entre las

partes, pre exista una contrato cele#rado entre la Entidad ; el Postor. Caso contrario, la 9?a

ar#itral no ser?a la aplica#le >uedando en 'anos del Estado o del postor resol9er sus

dierencias o recla'aciones ante la 9?a ad'inistrati9a:

En eecto, conor'e lo dispone el art?culo 5 de la -e; durante todo el proceso de seleccin

Lel 'is'o >ue se inicia con la pu#licacin de las #ases ; @asta antes de la ec@a de

suscripcin del Contrato Lfn de la etapa de seleccin, la 9?a >ue corresponde para la

solucin de cual>uier tipo de recla'acin Lcontro9ersia recae exclusi9a'ente en la esera

ad'inistrati9a constitu;endo co'o %lti'a instancia de Gsta el "ri#unal de d>uisiciones ;

Contrataciones del Estado.

En tal sentido, 9encido el proceso de seleccin ; sola'ente una 9e4 cele#rado el respecti9o

Contrato entre la Entidad ; el Postor La@ora contratista, la 9?a o#li$atoria esta#lecida por la

-e; ; el Re$la'ento serK la r#itral.

Ar2"8lo ).- Sol8"34# de "o#2roer73a7.-

5.1 El "ri#unal de Contrataciones ; d>uisiciones del Estado constitu;e la %lti'a instancia

ad'inistrati9a ; sus resoluciones son de cu'pli'iento o#li$atorio. -os precedentes de

o#ser9ancia o#li$atoria serKn declarados expresa'ente, conor'e lo dispon$a el

Re$la'ento.

5.2 -as contro9ersias >ue sur3an entre las partes so#re la e3ecucin, interpretacin,

resolucin, inexistencia, inefcacia o in9alide4 del contrato, se resol9erKn 'ediante

conciliacin ;Oo ar#itra3e, se$%n el acuerdo de las partes, de#iendo solicitarse el inicio de

estos procedi'ientos en cual>uier 'o'ento anterior a la cul'inacin del contrato. Este

pla4o es de caducidad.

Si la conciliacin conclu;e con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes de#erKn so'eter

a ar#itra3e las dierencias no resueltas. El ar#itra3e serK de derec@o ; serK resuelto por un

"ri#unal r#itral, el 'is'o >ue podrK ser unipersonal o cole$iado. -a desi$nacin de los

Kr#itros ; de'Ks aspectos de la co'posicin del "ri#unal r#itral serKn re$ulados en el

Re$la'ento.


8/22

-os Kr#itros de#erKn cu'plir con el de#er de declarar oportuna'ente si existe al$una

circunstancia >ue les i'pida actuar con i'parcialidad ; autono'?a. Fuienes incu'plan con

esta o#li$acin, serKn sancionados conor'e a lo pre9isto en el Re$la'ento.

Ar2"8lo (.- N8l3dad.-

El "ri#unal en los casos >ue cono4ca, declararK nulos los actos ad'inistrati9os expedidos

por las Entidades cuando @a;an sido dictados por r$ano inco'petente, contra9en$an las

nor'as le$ales, conten$an un i'posi#le 3ur?dico, o prescindan de las nor'as esenciales del

procedi'iento o de la or'a prescrita por la nor'ati9idad aplica#le, de#iendo expresar en la

resolucin >ue expida la etapa a la >ue se retrotraerK el proceso.

El "itular de la Entidad podrK declarar de ofcio la nulidad del proceso de seleccin, por las

'is'as causales pre9istas en el pKrrao anterior, slo @asta antes de la cele#racin del

contrato, sin per3uicio de >ue pueda ser declarada por el "ri#unal de Contrataciones ;

d>uisiciones del Estado en la resolucin reca?da so#re los recursos i'pu$nati9os >ue

cono4ca.

&espuGs de cele#rados los contratos slo es posi#le declarar la nulidad de ofcio para eectos

del art?culo ! L1 de la presente -e; ; cuando se 9erif>ue la trans$resin del principio de

presuncin de 9eracidad. Esta acultad es indele$a#le.

TUO de la Le; '&% Ar2"8lo *.- E7:e"3al3dad de la Nor9a ; Delega"34#.-

*.1. E7:e"3al3dad de la Nor9a: -a presente -e; ; su Re$la'ento pre9alecen so#re las

nor'as $enerales de procedi'ientos ad'inistrati9os ; so#re a>uellas de derec@o co'%n >ue

le sean aplica#les. Concordante con el 9i$ente rt?culo 5 del &ecreto -e$islati9o N 101. AEl

presente decreto -e$islati9o ; su re$la'ento pre9alecen so#re las nor'as de &erec@o

P%#lico ; so#re a>uellas de derec@o pri9ado >ue les sean aplica#les LM

-a f$ura de la nulidad en la nor'ati9a so#re contrataciones del Estado @a encontrado su

'Kxi'o desarrollo en la 3urisprudencia del "ri#unal de Contrataciones, ; ello @a sucedido as?

desde >ue entr en 9i$encia la -e; 2+50, a@ora dero$ada ; el &ecreto -e$islati9o 101,

actual'ente 9i$ente, las cuales en torno a la nulidad de los actos ad'inistrati9os @an

'antenido la 'is'a re$ulacin. -as causales para declarar la nulidad de Gstos estKncontenidos en la propia -e; de Contrataciones, si es >ue Gstas se @an conf$urado en un

proceso de seleccin 'ientras >ue las causales de nulidad del acto ad'inistrati9o e'itido

en el 'arco de un procedi'iento ad'inistrati9o sancionador son las >ue se reco$en en la

-e; 2***, en tanto >ue tienen >ue 9er con los re>uisitos 9alide4 >ue de#e contener a>uGl al

'o'ento de su e'isin

PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL

PETITORIO


9/22

Se declare la N8l3dad ;Go INEICACIA de la Carta Notarial N 0!*

201OJ/.REJ.76COJJR/R, del 25 de No9ie'#re del 201, notifcada a nuestro do'icilio

le$al, en todos sus extre'os ; especial'ente en >ue se dispone la aplicacin de una

penalidad al Contrato de E3ecucin de /#ra N 01201/R.

UNDAMENTO DE HECHO DE LA PRIMERA PRETENCION PRINCIPAL

Es necesario situarse en el tie'po a fn de >ue se aprecie la situacin >ue se

solicita pronuncia'iento del "ri#unal r#itral:

El Contrato de e3ecucin de /#ra N 01201/R A


10/22

o El "itular de la Entidad podrK declarar de ofcio la nulidad del proceso de

seleccin, por las 'is'as causales pre9istas en el pKrrao anterior, 74lo

a72a a#2e7 de la "eleFra"34# del "o#2ra2o , sin per3uicio de >ue

pueda ser declarada por el "ri#unal de Contrataciones ; d>uisiciones del

Estado en la resolucin reca?da so#re los recursos i'pu$nati9os >ue

cono4ca.o &espuGs de cele#rados los contratos slo es posi#le declarar la nulidad

de ofcio para eectos del art?culo ! L1 de la presente -e; ; cuando se

9erif>ue la trans$resin del principio de presuncin de 9eracidad.

Por ello es >ue pedi'os >ue el "ri#unal declare la Nulidad ;Oo )nefcacia de la Carta

Notarial N 0!*201OJ/.REJ.76COJJR/R, del 25 de No9ie'#re del 201 de

conor'idad a las nor'as le$ales aplica#les al caso concreto, consecuente'ente por

cu'plida las o#li$aciones de nuestra parte, $eneradas co'o consecuencia de la

suscripcin del contrato de e3ecucin de o#ra,

SEUNDA PRETENSION PRINCIPAL

PETITORIO





05 de No9ie'#re del 201, declarando i'procedente la 'pliacin de pla4o NB 02.

UNDAMENTOS DE LA SEUNDA PRETENSION PRINCIPAL

Es necesario situarse en el tie'po a fn de >ue se aprecie la situacin >ue se solicita

pronuncia'iento del "ri#unal r#itral:


11/22

de uis de calicata del

pro;ectista ; una calicata del terreno in situ del pri'er ni9el ; otra calicata del

terreno en la se$unda plataor'a del se$undo ni9el e9idenciando la presencia de

roca ra$'entada ; la presencia de roca f3a.

Con ec@a 2O0O201, con asiento NB *, en cuaderno de /#ra, el Residente

nue9a'ente seala la presencia de Roca Qi3a.

El Super9isor de /#ra, en asiento NB *! de ec@a 2O0O201, seala >ue la presencia

de Roca f3a es una prestacin adicional, sealando textual'ente lo

si$uiente:M.Respecto a la anotacin del Residente de la existencia de Roca Qi3a se

trata de prestacin adicional de o#ra, se co'unica al Residente reali4ar el trK'ite

respecti9o para su apro#acinM.

Posterior'ente con ec@a 0O0O201, el Resiente de /#ra, 'ediante asiento en

Cuaderno de /#ra NB 52, descri#e textual'ente lo si$uiente o#ser9acin: A.Se

/#ser9a >ue al reali4ar las exca9aciones del


12/22

a#sol9erlas en un pla4o 'Kxi'o de 05 d?as, contados desde el d?a si$uiente de la

recepcin de la co'unicacin del contratista.

COMENTARIO. El presente pro;ecto se @a e9idencia >ue @an transcurrido tos

los pla4os para >ue el Super9isor co'uni>ue a la entidad so#re la consulta ; dea'eritarlo la co'unicacin al Pro;ectista.

El Re$la'ento de la -e; de Contrataciones del Estado ta'#iGn seala >ue AM-a

entidad de#erK dar instrucciones al Contratista a tra9Gs de )nspector o

Super9isor, sin per3uicio de las acciones >ue adopten contra el pro;ectista, por

alta de a#solucin de la 'is'a.

COMENTARIO.- l respecto so#re la consulta @ec@a el Super9isor de /#ra

reerido a la presencia de Roca Qi3a, lue$o de transcurrido +! d?as calendario Ldel

20O0+O201 al 2O0O201 se pronuncia sealando >ue AM.Respecto a la

anotacin del Residente de la existencia de Roca Qi3a, se trata de una prestacin

adicional de /#ra, se co'unica al Residente reali4ar el trK'ite respecti9o para su

apro#acin no 'ostrando detalles de a#solucin a la consulta reali4ada, es

decir la consulta >ueda sin a#sol9er en 9ista >ue posterior'ente con ec@a

0O0O201, lue$o de 02 d?as calendario 'ediante asiento NB 52 del Residente de

/#ra seala >ue se si$ue encontrando roca f3a, a@ora en la exca9acin del 'uro

de contencin ; seala >ue no se responde la consulta reali4ada por la

Super9isin. En consecuencia se$%n el Re$la'ento de la le; de Contratacionesdel Estado, 9encieron los pla4os para la a#solucin de las consultas, tanto para el

super9isor de /#ra ; la Co'unicacin al pro;ectista, @ec@o >ue de#i de

tra'itarse oportuna'ente.

Qinal'ente el rt. 1!+ del Re$la'ento de la -e; de Contrataciones del Estado,

en %lti'o pKrrao seala >ue AMSi, en a'#os casos, 9encidos los pla4os, no se

a#suel9e la consulta, el contratista tendrK derec@o a solicitar una a'pliacin de

pla4o contractual por el tie'po correspondiente a la de'ora. Esta de'ora se

co'putarK solo a partir de la ec@a en >ue la no e3ecucin de los tra#a3os 'ateriade la consulta e'piece a aectar la ruta cr?tica del pro$ra'a de e3ecucin de

o#ra.

COMENTARIO.- Co'o se puede apreciar, 9encidos los pla4os para la a#solucin

de consultas, se puede afr'ar >ue las 'odifcaciones del pro;ecto se inician

lue$o de in9ocado el @ec@o en 9ista >ue se tratar?a de 9icios ocultos,

e9idenciados en el proceso constructi9o ; >ue in'ediata'ente aectaron la ruta

cr?tica del pro;ecto. En consecuencia la de'ora en la a#solucin de la consulta

del 20O0+O201, ue contestada el 2O0O201, 'anteniGndose sin a#solucin,


13/22

se$%n asiento del 0O0O201 ; para el c'puto de d?as de'orados sealar >ue

aect la ruta cr?tica en +! d?as calendario.

El rt. 201 del Re$la'ento de la -e; de Contrataciones del Estado, reerente a

Procedi'ientos de 'pliacin de Pla4o, seala textual'ente >ue AM..Para >ueproceda una a'pliacin de pla4oM..desde el inicio ; ; durante la ocurrencia de la

causal el contratista, por inter'edio de su residente, de#erK anotar en el

Cuaderno de /#ra las circunstancias >ue a su criterio a'eriten a'pliacin de

pla4o...

COMENTARIO.- Con ec@a 20O0+O201 ; 2*O0+O201 ; asientos en Cuaderno de

/#ra NB 2 ; 2 respecti9a'ente, el Residente de /#ra co'unica 9?a cuaderno

de /#ra, la presencia Roca Con$lo'erada, el proceso de construccin de la

"roc@a de acceso ; ta'#iGn la presencia de Roca Qi3a en el Corte de lasPlataor'as respecti9a'ente.

a3o estos parK'etros se e9idencia >ue la entidad se apro9ec@ de la #uena e ; co'%n

acuerdo de las partes ; se excedi en el recorte de los derec@os a >ue tiene el

contratistas dentro de la le; de Contrataciones ; d>uisiciones del Estado , por ello es

>ue ante la #uena e con el >ue se actu, a derec@os >ue por le; le correspond?a en la

ec@a ; de'ostrado >ue la causal de parali4acin no ue atri#ui#le al Contratista, le

corresponde se nos otor$ue la 'pliacin de pla4o por +! d?as por la presencia de

intererencias, es decir por causa No atri#ui#les al contratista consecuencia de la

presencia de Roca Qi3a ;, se nos otor$ue el reconoci'iento ; pa$o de los respecti9os

$astos $enerales co'o consecuencia de la a'pliacin de pla4o.

s? lo seala el rt?culo 22. del R-CE 'pliacin del pla4o contractual, en la >ue

taxati9a'ente se seala las causales de a'pliacin de pla4o ; dentro de ellas por atraso

o parali4acin no i'puta#le al contratista LRoca Qi3a

Procede la a'pliacin del pla4o en los si$uientes casos:

1 Cuando se aprue#a el adicional, sie'pre ; cuando aecte el pla4o. En este caso, elcontratista a'pliarK las $arant?as >ue @u#iere otor$ado.

2 Por atrasos o parali4aciones no i'puta#les al contratista

Por atrasos o parali4aciones en el cu'pli'iento de la prestacin del contratista porculpa de la Entidad ;,

* Por caso ortuito o uer4a 'a;or.





14/22

201OJ/.REJ.76COCEP, cele#rado entre la solicitante ; el de'andado con

ec@a 1+ de 'a;o del 201.

Fue se de#erK &eclarar por el "ri#unal r#itral la N8l3dad ;Go I#e"a"3ade

la Resolucin NB1005O201OJ/.REJ76COJJR del 05 de No9ie'#re del

201, declarando i'procedente la 'pliacin de pla4o NB 02, notifcada a

nuestro do'icilio le$al, en todos sus extre'os al Contrato de E3ecucin de

/#ra N 01201/R.

-a ra4ones de ondo para solicitar la N8l3dad ;Go 3#e"a"3ade la Resolucin

NB1005O201OJ/.REJ76COJJR del 05 de No9ie'#re del 201, declarando

i'procedente la 'pliacin de pla4o NB 02, se sustenta en los si$uiente:

o 7a sido e'itida sin antes @a#er sido resuelto nuestro pedido de

)nco'pati#ilidad.o No @a respetado la or'alidad >ue esta#lece la le; de Contrataciones ;

d>uisiciones del Estado.

Co'o es de conoci'iento del "ri#unal r#itral -a f$ura de la nulidad en la

nor'ati9a so#re contrataciones del Estado @a encontrado su 'Kxi'o desarrollo

en la 3urisprudencia del "ri#unal de Contrataciones, ; ello @a sucedido as? desde

>ue entr en 9i$encia la -e; 2+50, a@ora dero$ada ; el &ecreto -e$islati9o

101, actual'ente 9i$ente, las cuales en torno a la nulidad de los actos

ad'inistrati9os @an 'antenido la 'is'a re$ulacin. La7 "a87ale7 :ara

de"larar la #8l3dad de Q72o7 e72@# "o#2e#3do7 e# la :ro:3a Le; deCo#2ra2a"3o#e7! 73 e7 8e Q72a7 7e a# "o#g8rado e# 8# :ro"e7o de

7ele""34#

ni9el Nor'ati9o el Ar2"8lo (. de La le; de Co#2ra2a"3o#e7 ;Ad8373"3o#e7 del E72ado 7eala



a72a a#2e7 de la "eleFra"34# del "o#2ra2o , sin per3uicio de >ue

pueda ser declarada por el "ri#unal de Contrataciones ; d>uisiciones delEstado en la resolucin reca?da so#re los recursos i'pu$nati9os >ue

cono4ca.

o &espuGs de cele#rados los contratos slo es posi#le declarar la nulidad



Por ello es >ue pedi'os >ue el "ri#unal declare la Nulidad ;Oo )nefcacia de la Resolucin


i'procedente la 'pliacin de pla4o NB 02 de conor'idad a las nor'as le$ales

aplica#les al caso concreto, consecuente'ente por cu'plida las o#li$aciones de nuestra


15/22

parte, $eneradas co'o consecuencia de la suscripcin del contrato de e3ecucin de

o#ra,

TERCERA PRETENSION PRINCIPAL

PETITORIO





0 de No9ie'#re del 201.

UNDAMENTOS DE LA SEUNDA PRETENSION PRINCIPAL

Es necesario situarse en el tie'po a fn de >ue se aprecie la situacin >ue se solicitapronuncia'iento del "ri#unal r#itral:


16/22

trata de prestacin adicional de o#ra, se co'unica al Residente reali4ar el trK'ite

respecti9o para su apro#acinM.

Posterior'ente con ec@a 0O0O201, el Resiente de /#ra, 'ediante asiento en

Cuaderno de /#ra NB 52, descri#e textual'ente lo si$uiente o#ser9acin: A.Se/#ser9a >ue al reali4ar las exca9aciones del ue @an transcurrido tos

los pla4os para >ue el Super9isor co'uni>ue a la entidad so#re la consulta ; de

a'eritarlo la co'unicacin al Pro;ectista.

El Re$la'ento de la -e; de Contrataciones del Estado ta'#iGn seala >ue AM-a

entidad de#erK dar instrucciones al Contratista a tra9Gs de )nspector o


17/22

Super9isor, sin per3uicio de las acciones >ue adopten contra el pro;ectista, por

alta de a#solucin de la 'is'a.

COMENTARIO.- l respecto so#re la consulta @ec@a el Super9isor de /#ra

reerido a la presencia de Roca Qi3a, lue$o de transcurrido +! d?as calendario Ldel20O0+O201 al 2O0O201 se pronuncia sealando >ue AM.Respecto a la

anotacin del Residente de la existencia de Roca Qi3a, se trata de una prestacin

adicional de /#ra, se co'unica al Residente reali4ar el trK'ite respecti9o para su

apro#acin no 'ostrando detalles de a#solucin a la consulta reali4ada, es

decir la consulta >ueda sin a#sol9er en 9ista >ue posterior'ente con ec@a

0O0O201, lue$o de 02 d?as calendario 'ediante asiento NB 52 del Residente de

/#ra seala >ue se si$ue encontrando roca f3a, a@ora en la exca9acin del 'uro

de contencin ; seala >ue no se responde la consulta reali4ada por la

Super9isin. En consecuencia se$%n el Re$la'ento de la le; de Contrataciones

del Estado, 9encieron los pla4os para la a#solucin de las consultas, tanto para el

super9isor de /#ra ; la Co'unicacin al pro;ectista, @ec@o >ue de#i de

tra'itarse oportuna'ente.

Qinal'ente el rt. 1!+ del Re$la'ento de la -e; de Contrataciones del Estado,

en %lti'o pKrrao seala >ue AMSi, en a'#os casos, 9encidos los pla4os, no se

a#suel9e la consulta, el contratista tendrK derec@o a solicitar una a'pliacin de

pla4o contractual por el tie'po correspondiente a la de'ora. Esta de'ora se

co'putarK solo a partir de la ec@a en >ue la no e3ecucin de los tra#a3os 'ateria

de la consulta e'piece a aectar la ruta cr?tica del pro$ra'a de e3ecucin de

o#ra.

COMENTARIO.- Co'o se puede apreciar, 9encidos los pla4os para la a#solucin

de consultas, se puede afr'ar >ue las 'odifcaciones del pro;ecto se inician

lue$o de in9ocado el @ec@o en 9ista >ue se tratar?a de 9icios ocultos,

e9idenciados en el proceso constructi9o ; >ue in'ediata'ente aectaron la ruta

cr?tica del pro;ecto. En consecuencia la de'ora en la a#solucin de la consulta

del 20O0+O201, ue contestada el 2O0O201, 'anteniGndose sin a#solucin,se$%n asiento del 0O0O201 ; para el c'puto de d?as de'orados sealar >ue

aect la ruta cr?tica en +! d?as calendario.

El rt. 201 del Re$la'ento de la -e; de Contrataciones del Estado, reerente a

Procedi'ientos de 'pliacin de Pla4o, seala textual'ente >ue AM..Para >ue

proceda una a'pliacin de pla4oM..desde el inicio ; ; durante la ocurrencia de la

causal el contratista, por inter'edio de su residente, de#erK anotar en el

Cuaderno de /#ra las circunstancias >ue a su criterio a'eriten a'pliacin de

pla4o...


18/22

COMENTARIO.- Con ec@a 20O0+O201 ; 2*O0+O201 ; asientos en Cuaderno de

/#ra NB 2 ; 2 respecti9a'ente, el Residente de /#ra co'unica 9?a cuaderno

de /#ra, la presencia Roca Con$lo'erada, el proceso de construccin de la

"roc@a de acceso ; ta'#iGn la presencia de Roca Qi3a en el Corte de las

Plataor'as respecti9a'ente.

a3o estos parK'etros se e9idencia >ue la entidad se apro9ec@ de la #uena e ; co'%n

acuerdo de las partes ; se excedi en el recorte de los derec@os a >ue tiene el

contratistas dentro de la le; de Contrataciones ; d>uisiciones del Estado , por ello es

>ue ante la #uena e con el >ue se actu, a derec@os >ue por le; le correspond?a en la

ec@a ; de'ostrado >ue la causal de parali4acin no ue atri#ui#le al Contratista, le

corresponde se nos otor$ue la 'pliacin de pla4o por +! d?as por la presencia de

intererencias, es decir por causa No atri#ui#les al contratista consecuencia de la

presencia de Roca Qi3a ;, se nos otor$ue el reconoci'iento ; pa$o de los respecti9os

$astos $enerales co'o consecuencia de la a'pliacin de pla4o.

s? lo seala el rt?culo 22. del R-CE 'pliacin del pla4o contractual, en la >ue

taxati9a'ente se seala las causales de a'pliacin de pla4o ; dentro de ellas por atraso

o parali4acin no i'puta#le al contratista LRoca Qi3a

Procede la a'pliacin del pla4o en los si$uientes casos:

1 Cuando se aprue#a el adicional, sie'pre ; cuando aecte el pla4o. En este caso, elcontratista a'pliarK las $arant?as >ue @u#iere otor$ado.

2 Por atrasos o parali4aciones no i'puta#les al contratista

Por atrasos o parali4aciones en el cu'pli'iento de la prestacin del contratista porculpa de la Entidad ;,

* Por caso ortuito o uer4a 'a;or.





19/22

-a ra4ones de ondo para solicitar la N8l3dad ;Go 3#e"a"3ade la Resolucin


i'procedente la 'pliacin de pla4o NB 0, se sustenta en los si$uiente:

o 7a sido e'itida sin antes @a#er sido resuelto nuestro pedido de

)nco'pati#ilidad.o No @a respetado la or'alidad >ue esta#lece la le; de Contrataciones ;

d>uisiciones del Estado.

Co'o es de conoci'iento del "ri#unal r#itral -a f$ura de la nulidad en la

nor'ati9a so#re contrataciones del Estado @a encontrado su 'Kxi'o desarrollo

en la 3urisprudencia del "ri#unal de Contrataciones, ; ello @a sucedido as? desde

>ue entr en 9i$encia la -e; 2+50, a@ora dero$ada ; el &ecreto -e$islati9o

101, actual'ente 9i$ente, las cuales en torno a la nulidad de los actos

ad'inistrati9os @an 'antenido la 'is'a re$ulacin. La7 "a87ale7 :ara

de"larar la #8l3dad de Q72o7 e72@# "o#2e#3do7 e# la :ro:3a Le; de

Co#2ra2a"3o#e7! 73 e7 8e Q72a7 7e a# "o#g8rado e# 8# :ro"e7o de

7ele""34#

ni9el Nor'ati9o el Ar2"8lo (. de La le; de Co#2ra2a"3o#e7 ;Ad8373"3o#e7 del E72ado 7eala



a72a a#2e7 de la "eleFra"34# del "o#2ra2o , sin per3uicio de >uepueda ser declarada por el "ri#unal de Contrataciones ; d>uisiciones del

Estado en la resolucin reca?da so#re los recursos i'pu$nati9os >ue

cono4ca.

o &espuGs de cele#rados los contratos slo es posi#le declarar la nulidad



Por ello es >ue pedi'os >ue el "ri#unal declare la Nulidad ;Oo )nefcacia de la Resolucin


i'procedente la 'pliacin de pla4o NB 0 de conor'idad a las nor'as le$ales

aplica#les al caso concreto, consecuente'ente por cu'plida las o#li$aciones de nuestra

parte, $eneradas co'o consecuencia de la suscripcin del contrato de e3ecucin de

o#ra,

CUARTA PRETENSION PRINCIPAL

PETITORIO

Se nos otor$ue el dicional de /#ra por la presencia de roca en el terreno donde se 9en?a

e3ecutando la o#ra ;, se nos otor$ue dic@o adicional por @a#er eectuado tra#a3os de

9oladura por 00.00 '.


20/22


21/22

&.1.- DOCUMENTOS

a. -as copias del contrato de consorcio las >ue ser9irKn para acreditar el 9?nculo

contractual ; las condiciones pactadas, >ue serKn anexadas posterior'ente.F. -as copias del contrato de o#ra las >ue ser9irKn para acreditar el 9?nculo

contractual ; las condiciones pactadas.". -a copia del &N) del apoderado serK anexada posterior'ente.

d. -a copia de la Carta Notarial N 0!*201OJ/.REJ.76COJJR/R, >ue

co'unica la resolucin de contrato, serK anexada posterior'ente.

e. -a copia de la carta NB 0*201C"(OREJ6OR-., por la cual se co'unica la

)NC/ue serK anexada

posterior'ente.

&.'.- ANEKOS

1.1. Copias del contrato de o#ra.1.2. Copia de la carta NB 0!*201OJ/.REJ.76COJJR/R, >ue co'unica la

resolucin de contrato.1.. Copia de la carta NB 0*201C"(OREJ6OR-., por la cual se co'unica la

)NC/


22/22

1.*. Copia de la carta NB 00+201C"(OREJ6OR-., por la cual se solicita a#sol9er la

consulta de ocurrencia de o#ra NB 01.1.5. Copia de la carta NB 00201C"(OREJ6OR-., por la cual se solicita a'pliacin

de pla4o NB 01.1.+. Copia de la carta NB 00201C"(OREJ6OR-., por la cual se solicita a#sol9er la

consulta de ocurrencia de o#ra NB 02.1.. Copia de la carta NB 00!201C"(OREJ6OR-., por la cual se solicita a#sol9er las

consultas de ocurrencias de o#ra NB 01 ; 02 as? ta'#iGn so#re la

)NC/

Demanda Arbitral Consorcio Terra

Documents

Transcript of Demanda Arbitral Consorcio Terra