CONTRATO AMC N° 004-2013-MDS-CEP.pdf

7/22/2019 CONTRATO AMC N 004-2013-MDS-CEP.pdf

1/5

S A Y A P U L L O - G R A N CHIMU - L A L I B E R T A D

CONTRATO DE EJECUCIN DE OB RA: CONSTRUCCIN DE TROCHA CA RROZA BL ECASERIO COR RAL ES - CASERIO TOTORA S.DISTRITODE SAYA PU LLO - GR ANCHIMULA LIBERTAD.ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIAN004-2013-MDS/CEPDERIVADAD E LAADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N004-2013-MDS/CEP

Constepor el presente docume nto, la contratacin de la ejecucin de la obra:CONSTRUCCIN DETROCHA CAR ROZA BL E CASERIO CORR A LES - CASERIO TOTORA S, DISTRITO DESAY APUL LO - GRA N CHIM - L A L IBERTAD, que celebra de una parteMUNICIPALIDADDISTRITALD E S A Y A P U L L Oen adelante L AENTIDAD,con R U C N 20206380528, con domicil iolegal en Jr. Juan Vega Ravines s/n - Sayapul lo, representada por su Alcalde don AMANCIOFEDERICO RODRIGUEZVIGO, identificado con DNI N 17868390, y de otra parte CONSORCION U EVO SAYAPU LLO,integrado por las razones sociales siguientes: R & CIA S.R.L. ,con RU C N20396652715, con domici lio legal en Mz. N5 Lote 9 Urb. Los R osa les de Sa n Andrs (Los Ptalos130 Urb. Los R osa les de Sa n Andrs) - Trujillo- La Libertad, inscrita en la Partida Electrnica N11004426 del Re gistro dePersonasJurdicas de la Zo na Registral N V - Sede Trujillo, debidamenterepresentada por su Gerente General RODRIGUEZ C H AVEZ J OR GE ATILIO, con DNI N26613937 (50 DE A C C I O N E S ) , yGIOGERASES ORES Y CONSULTORES S.A.C. ,con RU C N20477564993, con domicil io legal en Jr. Ancash N 229 - Pacasmayo- Pacas may o - La Libertad,inscrita en la Partida Electrnica N 11007144 del R egistro de P ers on as Jurdicas de la ZonaRegistral N V - Se de Trujil lo, debidam ente representada por su Gerente Ge nera l CARRILLORODRIGUEZ GERMAN GRIMALDO, con DNI N 19254137 (50 D E A C C I O N E S ) , conforme alcontrato de conso rcio con firmas legalizadas por la Notario D oris Pare des Haro, en el cual nombrancomo representante legal comn al Sr.GER M ANGRIMALDO CARRILLO RODRIGUEZ, con DNIN 19254137, a quien en adelante se le denominar EL CONTRATISTA en los trminos ycondiciones siguientes:CLUSULA PRELIMINAR:B A S E L E G A La) Ley N 28411, Ley Gen eral del Sistema Nacional del Presupuesto.Le yN 29289, Ley de Pre supue sto del Sector Pblico para el ao 2013.Le yde Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N 1017.Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N184-2008-EF, y sus modificatorias sus modificatorias aprobadas por Decreto Supremo N021-2009-EF.

Le y N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.Decreto Supremo N011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementaras.Le yN 27806, Ley de Transpa rencia y de Acc es o a la Informacin Pblica.Bases Administrativas de la AM C N 004-20 13-M DS /CE P derivada de la AD S N004-2013-MDS/CEP.

b)c)d)

e)f)9)h)

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESC onfecha 18 de octubre de l 2013, el Comit Especia ladjudic la B uen a Pro de la ADJUDICACINDE MENOR CUANTIA N004-2013-MDS/CEP DERIVADA DE LA ADJ UDICACIN DIRECTASELECTIVA N 004-2013-MDS/CEP para la contratacin de la ejecucin de la obra:CONSTRUCCIN DE TROCHA CAR ROZA BL E CASERIO CO RRA LES - CASERIO TOTORA S,DISTRITO DE SAYAPULLO - GRAN CHIM - LA L IBERTAD, a CONSORC IO NUEVOS A Y A P U L L O , cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presentecontrato.C LU SULA SEGU ND A: OBJ ET OElpresente con trato tiene por objeto la contratacin de la ejecucin de la obra: CONSTRUCCINDE TROCHA CA RROZA BL E CASERIO CO RRA LES - CASERIO TOTORA S, DISTRITO DESAYA PULL O - GRAN CHIM - LA L IBERTAD, de acuerdo con las base s y a la propuestaTcnica-Econmica de EL CONTRATISTA.

./((/e/Hf/n/oel nomino onf/u


2/5

S A Y A P U L L O -G R A NCHIMU-L A L I B E R T A D

CLUSULA T ER C ER A:MONTOC O N TR A C TU A LEl monto total del presente contrato ascien de a QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILNOVECIENTOS NUEVE CON28/100NUEVOS SOL ES{SI 539,909.28),incluido IGV.Estemonto com prende la mano de obraycumplimiento de la normativa laboral, pagosaEn tidadesde Segur idadSocial , S E N C I C O , costodeequ ipos, ma quinara, herramientas , m ateriales, fletes,seguroseimpues tos; proteccinymantenimiento delaobra duranteelperodo de construccinyhasta la entrega delamism a, direccin tcnica, gastos gene rales, util idad,ytodo a quel lo que seanecesariop ara la correcta ejecucin de la obra hasta sutotalterminacinyentrega.C L U SU L A C U A R TA : D E L P A G OL A ENTIDADse obl igaapagar la contraprestacinaEL CONTRA TISTA en moneda nac iona l,enperiodos de valorizacin m ensu ales,ysern e laboradas conformea loestablecido en los prrafosquintoysexto del artculo 197 del Reglam ento.Asimismo,LAENTIDADo EL CONTRATISTA, segn corresponda,seobliganapagar el montocorrespondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en elplazo de 30 das calendarios,computados desd e el da siguiente de l consentimiento de la liquidacin.Sedeja cons tancia queL AENTIDAD, NO OTORGAR adelanto algunoaEL CONTRATISTA,yaseapor con cepto de ade lanto directooadelanto por m ateria lesoinsumosEn casoderetraso e nelpago de las valorizacione s,porrazo nes imputablesaL AENTIDAD,ELCONTRATISTA tendr derecho al pago deintereses,de co nformidad con e l artculo 48 de la L ey deContrataciones del Estadoy los artculos 1244, 1245y1246 del Cdigo Civil. Paratalefecto,seformular una valorizacin de interesesyel pago se efectuar e n las valorizaciones siguientes.CLUSULA QUINTA:DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OB RAEl plazodeejecucindelpresente contrato es de 90das c alendario,elmismo quesecomputadesdeel dasiguientedecumplidas lascondicione s previstasen el numeral3.5 de laseccingenera lde lasBases.CLUSULA SEXT A: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOElpresente contrato e st conformado por lasBasesintegradas, la oferta g anadora y los docum entosderivados del proceso de seleccin quee stablezcanobligacione s para las partes.CLUSULA SETIMA:GARANTADe conformidad con lodispuestoen elartculo 39 de laLeydeC ontra tacionesdelEstadoy apeticin expre sa delCONTRATISTA, quien autorizaalaENTIDAD,me diante carta de fecha 28deoctubre del 201 3 que efecte la retencin del diez por ciento (10 ) del monto de l contrato originalpor estar inscrito en elRegistro Naciona lde laMicroy Pequea Empresa( R E M Y P E ) , para cuyoefecto, la retencin de dicho monto se efectuar durante la primera m itad del nme rototalde pagosa realizarse,de forma prorrateada, con cargoaser devueltoala finalizacin de l contrato.CLUSULA OCTA VA : EJECUCIN DE GARA NTAS POR FA LTA DE RENOVACINL A ENTIDAD est facultada para ejecutar las garantas cuandoEL CONTRATISTA no cumplieracon renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artculo 164 del Reglamento de la Ley deContratacionesde lEstado.CLUSULA NOVENA: RECEPCIN DE LA OBRALarecepcin d e la obra se sujetaralo es tablecido en el Artculo 210 del RLCE.Queda claramente establecidoque el hecho de haber recepcionado laobra noexoneraaELCONTRATISTA de sus responsabi l idades,deacuerdo conlodispuesto enelCdigo CivilyenelArtculo 50de la Ley, que establece, entre otros, unperiododegaranta y responsabi l idaddelejecutor de las obras no menor de siete (07) aos.

SfdetHi tu loel(nunbiocon/u


3/5

S A Y A P U L L O -G R A NCHIMU-L A L I B E R T A D

CLUSULA DCIMA: DECLARA CIN JURA DA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento quesecompromete a cumplir las obligacionesderivada s del presente contrato, bajo sancin de que dar inhabilitado para contratar con elEstadoe ncaso de incumplimiento.CL USULA UNDECIMA: RESPONSABILIDAD PORVICIOSO C U L TO SNila suscripcin del Ac ta de Recepcin deO bra,ni el consentimiento de la liquidacin del contratode obra, enervanelderechodeLAENTIDADareclamar, posteriormente, pordefectosoviciosocultos,conformealo dispuesto por e l artculo 50 de la Ley de C ontrataciones delEstado.Elplazo mximo de respons abi l idad deEL CONTRATISTA es deSIETE (7) aos, contadosapartirde la conformidad de la recepcin totaloparcial de la obra.CLUSULA DUODCIMA: PENALIDADES13.1. POR MORA:SiELCONTRATISTA incurreen retraso injustificado enlaejecucinde las prestacionesobjeto de l contrato, L AENTIDADle aplicar una pe nalidad porcadada de atraso, hasta porun monto mxim o equivalente al diez por ciento (10 ) del monto del contrato vigenteo delmonto del tem vigente quedebi ejecutarse, enconcordanciaconelartculo 165 delReglamento delaLe ydeCon tra tac iones de l Estado. En todos los casos , lapenalidadseapl icar automticamenteyse calcular de ac uerdoala siguiente frmula:

0.10 xMontodelContratoFxPlazo en dasPenalidadDiaria= _

Dnde:F =0.25paraplazosmayoresasesenta (60)daso;F =0.40paraplazosmenoresoigualesa sesenta (60)d as.Cuandose l legueacubrir el monto mximo de la penal idad,L AENTIDADpodr resolverelcontrato por incumplimiento.Estapenalidad ser dedu cida en la valorizacinoen la liquidacin final;osi fuese necesariosecobrar del mo nto resultante de la ejecucin de la garanta de fiel cumplimien to.Lajustif icacin por el retraso s e sujeta a lo dispuesto por la Ley de C ontrataciones del Estadoy su Reglam ento, el CdigoCivi lydems normasaplicables,segn corresponda.

13.1. OTRAS PENALIDADES:13.1.1. Laaplicacin deestas penal idades seaplicarn enconcordancia conel Art.166 delReglamentode laLeydeContratacionesdelEstado, estn referidasa l monto decontrato hasta pormonto mximo equivalente aldiez porciento(10 ) delmonto delcontrato vigente, y lassanc ionesseefectuarn porcadaocurrencia, teniendo en cuen ta los siguientes cri terios:

N INFRACCIN MULTA1 INDUMENTARIAEIMPLEMENTOS DE PROTECCIN PERSONALCuando EL CONTRATISTApermitaque elTrabajador laboresinellaso que las 3/1000tenga incompletas.2 EQUIPOS DEL CONTRATISTA 3/1000Cuando EL CONTRATISTAnocuenta con los equipos mnimosrequeridosoque los tengaincompletos parala ejecucin de Obra.3 CALIDAD DE EJECUCIN DE OBRACuando elResidente apruebe untrabajo malejecutado. Adems de la 5/1000penalidad, ELCONTRATISTAdebercorregirdichotrabajosin costoalgunoparaLA ENTIDAD.

./u/e/Hf/u/o el yam/no con/u


4/5

S A Y A P U L L O - G R A NCHIMU - L A L I B E R T A D4 CAUDA D DE MATERIALESCuando EL CONTRATISTAempleematerialesque nocumplanlosrequisitos 5/1000de las especificaciones tcnicas. Lapenalidadser por cada casodetectado.EL CONTRATISTAdeber retirardichomaterialyreemplazarloporotroquecumpla con las especificaciones tcnicas, siendo dicho reemplazo sin costoalguno paraLAENTIDAD.5 USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE CALIDAD PREVIOSCuando EL CONTRATISTA emplee materiales que no cuenten con los 5/1000certificadosy/o ensayos de calidad previos a su utilizacin. ELCONTRATISTAdeber retirar dicho material y reemplazarlo por otro que cuente con losrespectivos certificados y/o ensayos de control de calidad, siendo dichoreemplazosin costoalgunoparaLAENTIDAD.6 SEGURIDAD DEL SERVICIOY SEALIZACIONCuando EL CONTRATISTAnoempleelos dispositivos de seguridadpeatonaly 5/1000vehiculary las sealizaciones especificadas en elexpedientetcnico.7 FALTADE PERMANENCIA DEL RESIDENTE ENOBRA

El Residente debe controlar la ejecucin de lostrabajosefectuados por EL 5/1000CONTRATISTA, asistiendo enformapermanenteytodos los daslaborablesdela obra, anotando sus incidencias en el cuaderno de obra. En caso deinasistencia ser sancionado.8 IMPEDIMENTO PARA ANOTAR OCURRENCIAS EN EL CUADERNO DEOBRASi el Residente no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 5/1000supervisor, impidindoleanotar las ocurrencias, ser causal de aplicacin demulta.

CLUSULA DCIMO T ER C ER A:RESOLUCIN DEL CONTRA TOCualquierade las partes podr resolver el contrato, de conformidad co n los artculos 4 0, inciso c), y44 de la Ley de Con trataciones delEstado,y los artculos 167 y 168 de su Reglame nto. De darse elcaso, L A ENTIDAD proceder de acuerdo a lo establecido en los artculos 169 y 209 delReglamen to de la Ley de Con trataciones delEstado.CLUSULA DCIMO CUA RTA: RESPONSABIL IDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute injustif icadamente las obl igacionesasumidas,de be resarcir alaotra parte por los daos y perjuiciosocasionados,a travs de la indemnizacin correspon diente.Ello no obsta la aplicacin de las san cione s administrativas, penales y pecuniarias a que dichoincumplimiento diere lugar, en elcaso que stas correspondan. Lo sealado precedentemente noexime a n inguna de las partes del cumplimiento de las dems obl igaciones previstas en el presentecontrato.CLUSULA DCIMO QUINTA:M A R C O L E G A L DE L C O N TR A TOSlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Co ntrataciones de l Estado y su Reglamento, enlas directivas que emita el O S C E y dem s normativa e spe cial que resulte apl icable, sern deapl icacin supletoria las dispo siciones pert inentes del C digoCivilvigente, cuando corresponda, ydems normas de derecho privado.CLUSULA DCIMO SEX TA: SOLUCIN DE CONTROVERSIASCualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a f in de resolver lascontroversias que se presenten durante la etapa de ejecucin contractual dentro del p lazo decaducidad previsto en los artculos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley deContrataciones del estadoo, en su defecto, en el artculo 52 de la Ley de C ontrataciones delEstado.Facultativamente, cu alquiera de las partes podr so meter a conci l iacin la referida controversia, sinperjuicio de recurrir al arbitraje encaso no se l legue a un acue rdo entreambas , segn lo sealadoen el artculo 214 del Reg lamen to de la Ley de Co ntrataciones del Estado.El laudo arbitral emitido e s definitivo e inape lable, tiene e l valor decosajuzgada y se e jecuta com ouna sentenc ia .

. ( ( d e i H u u l o elGanibio c o n f a t i c i a/u Q e a r t H d l oJr. J u a n V e g a R a v i n e s S / N - S a y a p u l l oT e l e f a x : 8 2 5 4 0 9


5/5

S A Y A P U L L O -G R A NCHIMU - LA L I B E R T A D

CLUSULA DCIMO SETIMA:F A C U L T A DDEE L E V A RAESCRITURA PBLICACualquierade laspartes podr e leva r el presen te contratoaEscri tura Pblica corr iendo co n todoslos gastos que deman de esta formalidad.CLUSULA DCIMO OCTAVA:DOMICILIOPARAEFECTOSDE LA EJECUCIN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente dom icilio para efecto de las notif icaciones que se realicen durantelaejecucindel presente contrato:DOMICILIOD E L AENTIDADDOMICILIODEL CONTRATISTA

: Jr. Jua nVega Raviness/n, DistritoSayapul lo,ProvinciaGranC him, ReginLa Libertad.: Jr. Anc as h Nro. 229, Distr itoyProvinciadePacasmayo,Departamento La Libertad.

La variacindeldomici lio aqu dec laradodealgunade laspartes debesercomunicadaa laotraparte, formalmenteypor escrito, con una anticipacinnomenor de quince 15)das calenda rio.De acuerdocon lasBases , laspropuestas tcnicoy econmicay lasdisposic ionesdelpresentecontrato, las parteslofirman por dupl icado en seal de conformidad en la ciudaddeSayapulloalostreinta das del me sdeOctubre de l ao dosmiltrece.

fA OiUDIsrWTW SAYAPUC

ando ^odrlguet VIQA L C A L D E

LA ENTIDAD

- / ( ( f e i H u u f o elGumbiocon Justi cioCe ow oU t)J r . J u a n V e g a R a v i n e sS/ N - S a y a p u l l oT e l e f a x : 8 2 5 4 0 9

CONTRATO AMC N° 004-2013-MDS-CEP.pdf

Documents

Transcript of CONTRATO AMC N° 004-2013-MDS-CEP.pdf