✔ Brazil SFE® - Index 2016 + de 370 Artigos - Atualizado de ✔ Brazil SFE® - DOWNLOAD
Setembro 2015 - aneel.gov.br“RIO SFE final.pdf · acompanhamento diferenciado de empreendimentos...
Transcript of Setembro 2015 - aneel.gov.br“RIO SFE final.pdf · acompanhamento diferenciado de empreendimentos...
Setembro
2015
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
2
Sumário 1. Introdução ................................................................................................................................................. 3
2. Objetivos ................................................................................................................................................... 4
3. Visão geral dos empreendimentos de transmissão ................................................................................. 5
4. A execução do acompanhamento diferenciado ...................................................................................... 7
4.1. O uso de inteligência analítica no acompanhamento diferenciado ............................................... 7
4.1.1. Técnicas de Regressão ............................................................................................................... 7
4.1.2. Valores Históricos Médios ...................................................................................................... 10
4.1.3. Avanço Físico ........................................................................................................................... 10
4.1.4. Data de tendência SFE ............................................................................................................. 11
5. Pontos de atenção .................................................................................................................................. 12
5.1. Empreendimentos associados à UHE Belo Monte ......................................................................... 12
5.1.1. BIPÓLOS BELO MONTE ............................................................................................................ 13
5.1.2. BELO MONTE CO/SE ................................................................................................................ 13
5.1.3. BELO MONTE NO/NE .............................................................................................................. 16
5.2. Empreendimentos associados às Eólicas na Região Nordeste ...................................................... 18
5.2.1. Eólicas da Bahia e Pernambuco .............................................................................................. 18
5.2.2. Eólicas do Ceará, Piauí e Maranhão ....................................................................................... 20
5.2.3. Eólicas do Rio Grande do Norte .............................................................................................. 22
5.3. Empreendimentos associados às Eólicas do Rio Grande do Sul .................................................... 23
5.4. Empreendimentos associados à Integração de Boa Vista ............................................................. 25
5.5. Empreendimentos associados às Olimpíadas Rio 2016 ................................................................. 25
5.6. Empreendimentos associados ao Complexo Teles Pires ............................................................... 27
5.7. Empreendimentos associados a Usinas Termoelétricas ................................................................ 28
5.7.1. Térmicas da Bahia ................................................................................................................... 28
5.7.2. Térmicas de Pernambuco, Maranhão e Sergipe. ................................................................... 30
5.7.3. Térmicas no Mato Grosso do Sul ............................................................................................ 32
6. Considerações Finais ............................................................................................................................... 33
7. Referências Bibliográficas ....................................................................................................................... 35
8. Anexo I - Lista geral de empreendimentos sob acompanhamento diferenciado andamento ............ 36
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
3
1. Introdução
Todos os empreendimentos de expansão da Rede Básica são monitorados continuamente pela SFE por
meio do sistema SIGET. Esse software é utilizado pela ANEEL como ferramenta para auxiliar o
acompanhamento e homologação das datas de entrada em operação comercial dos empreendimentos de
transmissão de todas as concessionárias de transmissão.
Após a outorga de um empreendimento, o seu desenvolvimento é acompanhado continuamente pela
equipe de fiscalização. Nesta etapa, os agentes devem encaminhar mensalmente à ANEEL um arquivo XML
contendo as atualizações dos cronogramas dos empreendimentos (ANEEL, Sítio da Aneel, 2006). Essas
informações são divulgadas por meio do ‘Relatório de Acompanhamento dos Empreendimentos de
Transmissão’ (ANEEL, Sítio da Aneel, 2015). Dessa forma, as informações ficam públicas para a sociedade
em geral.
A partir de uma matriz de criticidade 0F
1, a SFE identifica os principais empreendimentos em andamento.
Esses são submetidos a um acompanhamento diferenciado e individualizado. Cada fiscal do segmento
transmissão da SFE é responsável por um conjunto de empreendimentos. Esses conjuntos podem
representar uma área geográfica, estar associados a um grupo de usinas de geração ou a um centro de
atendimento de carga.
O acompanhamento diferenciado monitora as obras de forma mais próxima, levantando dados adicionais
juntos aos empreendedores. Esse levantamento de dados é feito por meio de contatos telefônicos,
solicitação de relatórios digitais mensais ou semanais, conforme o caso, reuniões de acompanhamentos
junto aos empreendedores e ao ONS e inspeções de campo para os casos identificados como mais críticos.
Mensalmente, os especialistas da SFE envolvidos nos trabalhos realizam reuniões ordinárias e discutem a
situação de cada obra. Nesse fórum são decididas as próximas ações que serão tomadas de acordo com o
diagnóstico observado.
Este relatório contempla as informações associadas aos empreendimentos submetidos ao
acompanhamento diferenciado. No corpo do documento serão apresentadas de forma detalhada as
informações sobre os empreendimentos associados a Contratos de Concessão, as informações
provenientes do acompanhamento diferenciado dos empreendimentos autorizados serão apresentadas no
anexo a esse documento.
O documento também traz informações gerais relacionadas à expansão do setor de transmissão de energia
elétrica. Essas informações podem ser utilizadas como referências para cronogramas de novas outorgas,
entre outros.
1 A matriz de criticidade de empreendimentos utiliza dados de porte (número de módulos), atraso previsto, importância sistêmica
(abrangência na operação do SIN e não conformidade a ser corrigida), necessidade de licenciamento ambiental e geração associada - Potência Total Geração, Número de Agentes Geração e Descasamento - , para ponderar a importância de um empreendimento em andamento para a Rede Básica.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
4
2. Objetivos
O objetivo do acompanhamento diferenciado é obter informações precisas e de qualidade quanto ao
andamento dos empreendimentos selecionados. Isso é possível por meio de uma crítica quanto à
exequibilidade dos cronogramas declarados mensalmente no SIGET.
Dessa forma, é possível diminuir o risco de descasamentos entre empreendimentos de transmissão e
geração e subsidiar o planejamento quanto aos tempos reais de duração dos empreendimentos. Com base
nessas informações espera-se antecipar problemas e facilitar soluções ao bom andamento dos
empreendimentos.
O presente relatório apresenta a visão da SFE quanto ao período de julho a setembro de 2015.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
5
3. Visão geral dos empreendimentos de transmissão
Por meio do SIGET, a SFE monitora atualmente 363 empreendimentos de expansão da rede básica. A
situação desses empreendimentos em relação aos cronogramas previstos é mostrada na sequência.
Figura 1 – Representa a situação do cronograma dos 363 empreendimentos em andamento que
estão com atraso médio de 503 dias.
São, portanto, 227 empreendimentos atrasados (62,5%). As principais causas desses atrasos são ilustradas
pela Figura 2. Para construção desse gráfico foram considerados os empreendimentos concluídos nos
últimos 5 anos.
Diversos empreendimentos possuem mais de um fator de atraso, daí a soma dos percentuais não ser igual
a 100%. A compra de materiais, a confecção de projetos e assinatura de contratos são atividades paralelas
ao licenciamento ambiental. Assim, um atraso no licenciamento ambiental de um empreendimento pode
provocar uma redução de cadência nas demais atividades desse.
Figura 2 – Principais causas de atrasos de empreendimentos de transmissão
Projetos e Contratos(CCT, CCI, CPST)
LicenciamentoAmbiental (até a LI)
Compra de materiais Execução Física daObra
66,7%71,2%
66,5%
39,2%
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
6
Percebe-se que o principal fator de atrasos é o licenciamento ambiental. Dos empreendimentos que
demandaram licenciamento ambiental, mais de 71% sofreram atraso nessa etapa.
A seguir, apresenta-se a duração média dos empreendimentos de transmissão. Os dados são mostrados em
dias e destacam as etapas de licenciamento ambiental (até a emissão da LI) e execução física das obras.
Figura 3 – Representa o tempo médio de obras, destacando o tempo médio de execução física e o tempo médio de obtenção de
uma licença de instalação.
Ao longo dos últimos 5 anos percebe-se que houve uma pequena melhora no tempo de execução física das
obras, chegando ao valor de 457 dias (pouco mais de 15 meses) em 2014. Os tempos necessários para se
obter um licença de instalação em empreendimentos de transmissão variou bastante no período, atingindo
um pico 581 dias no ano de 2012. No ano de 2014, o tempo médio necessário para se obter uma LI de
empreendimentos de transmissão ficou em 309 dias (pouco mais de 10 meses). O tempo total dos
empreendimentos ficou em 1012 dias (em torno de 34 meses) no ano de 2014.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
7
4. A execução do acompanhamento diferenciado
Atualmente 78 empreendimentos de ampliação e reforços da Rede Básica compõe o grupo submetido ao
acompanhamento diferenciado. Essas obras estão sendo executadas por 28 diferentes agentes de
transmissão e representam sete conjuntos de obras abrangendo instalações associadas a:
UHE Belo Monte;
Usinas Eólicas na Região Nordeste;
Usinas Eólicas no Rio Grande do Sul;
Integração de Boa Vista;
Olimpíadas Rio 2016;
Complexo Teles Pires;
Usinas Termoelétricas.
A documentação referente ao acompanhamento está disponível no Processo nº 48500.005652/2014-30.
Ao longo de 2015 já foram realizadas oito reuniões ordinárias entre a equipe da SFE. Todas essas reuniões
foram registradas por meio de ‘Memórias de Reuniões’ específicas e contém informação detalhada de cada
um dos empreendimentos acompanhados.
Com os agentes do setor já foram realizadas diversas reuniões específicas, cujas principais realizadas nos
meses de julho a setembro, destacamos no quadro a seguir:
Reuniões Data
Reunião com ONS , transmissoras e geradoras de acompanhamento da integração ao SIN das instalações do SIN associadas à conexão dos parques eólicos na SE Lagoa Nova II/RN
1/7/2015
*Reunião com CHESF e Voltalia sobre a conexão das usinas à SE Touros
8/7/2015
*Reunião com CHESF, TAESA, Iberdrola/Neoenergia e Gestamp sobre a conexão das usinas à SE Lagoa Nova II
9/7/2015
*Reunião com CHESF, Enel e CER sobre a conexão das usinas às SEs Touros e Irecê
9/7/2015
*Reuniões realizadas de forma conjunta com a SFG.
4.1. O uso de inteligência analítica no acompanhamento diferenciado
4.1.1. Técnicas de Regressão
Para o grupo de obras sob acompanhamento diferenciado, a SFE utiliza ferramentas estatísticas para obter
melhores informações. Por meio do SIGET a SFE conta com uma base de dados de mais de 600
empreendimentos já concluídos nos últimos seis anos. Essa base de informações foi utilizada para a
construção de previsores estatísticos que permitem estimar um intervalo de datas onde um determinado
empreendimento será concluído. Esses previsores utilizam a técnica de regressão múltipla ou linear e
simulam diferentes cenários com base na evolução dos cronogramas de obras analisados.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
8
As informações dos eventos parciais dos cronogramas do SIGET foram organizadas em quatro grupos
distintos representando as diferentes etapas do empreendimento: projetos e contratos, licenciamento
ambiental, compra de materiais e execução da obra. A Tabela 1 mostra como foi feita a divisão.
Tabela 1 – Divisão dos eventos da obra em etapas
Etapa Eventos parciais
Projeto e contratos
Projeto Básico Estudos, projetos, construção Assinatura de contratos
Contrato de Conexão de Transmissão CCT Contrato de Compartilhamento de Instalação CCI Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão
Declaração de Utilidade Pública – DUP
Licenciamento ambiental
Termo de Referência TR EIA/RIMA ou RAS Licença Prévia LP Licença de Instalação LI
Compra de materiais
Aquisição de Equipamentos e Materiais Pedido de Compra
Estruturas Cabos e Condutores Equipamentos Principais (TR e CR) Demais Equipamentos (Dj, Secc, TC, TP, PR) Painel de Proteção, controle e automação
Execução da obra
Obras Civis
Canteiro de Obras
Fundações
Montagem
Estruturas
Cabos e Condutores
Equipamentos Principais
Demais Equipamentos
Painel de Proteção, controle e automação
Comissionamento
Desenvolvimento Físico
Desenvolvimento Geral
Operação Comercial
A partir das etapas compostas por grupos de eventos parciais foram construídos modelos previsores de
duração de empreendimentos.
Um modelo previsor é aquele no qual o comportamento de uma variável pode ser descrito em função de
outra variável (Cordeiro & Paula, 1989). A variável a ser prevista é dependente e a variável previsora deve
ser independente. Neste estudo consideramos a duração total da obra como variável dependente e as
demais variáveis – projetos e contratos, licenciamento ambiental, compra de materiais e execução da obra
– como previsoras ou independentes.
Como existe apenas uma variável dependente, real e contínua e quatro variáveis de saída contínuas e
independentes, o modelo previsor indicado é a regressão múltipla (Field, 2009). Contudo, para efeito de
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
9
comparação, foram construídos também modelos utilizando apenas uma variável previsora, regressão
simples. A Figura 4 a seguir demonstra o uso dos previsores estatísticos.
Figura 4 – A ordenada representa o tempo de duração de obras e a abscissa o tempo demandado para obtenção da Licença de
Instalação do empreendimento. Os círculos representam os dados reais e a reta central (Fit) representa o modelo, junto com seu
intervalo de confiança da predição.
Em um modelo de regressão múltipla, a variável a ser prevista e as variáveis previsoras se relacionam
conforme a equação (1) a seguir:
y = K + b1x1 + b2x2 + … + bnxn (1)
Na equação (1) y representa a variável dependente, xn representam as variáveis previsoras, bn representam
os coeficientes associados aos previsores e K é a constante associada à equação.
Nosso interesse é obter um modelo com precisão razoável e que possa fornecer uma previsão do tempo de
duração de um determinado empreendimento. Nesse contexto, não faz sentido considerarmos a etapa
execução física da obra como variável previsora, pois só conheceremos o seu tempo de duração
juntamente com o momento de conclusão da obra. A etapa licenciamento ambiental também precisa ser
tratada de maneira diferenciada. Geralmente, a execução da obra é deflagrada com emissão da Licença de
Instalação (LI). A conclusão do processo de licenciamento ocorre com a emissão da Licença de Operação
(LO). Entretanto, a emissão da LO muitas vezes ocorre em data próxima da conclusão da obra, o que pode
tornar o modelo de previsão inócuo. Assim, no caso da etapa de licenciamento ambiental, a análise foi
feita considerando cenários com o tempo de obtenção LI.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
10
Para comparação entre os modelos, foi utilizado o R2 – coeficiente de determinação – que é a medida da
quantidade de variação em uma variável que é explicada pela outra. Quanto mais próximo o R2 estiver de 1
mais precisos e confiáveis serão os dados gerados pelo modelo. A Tabela 1 apresenta os valores de R2 de
acordo com o modelo utilizado e conforme o tipo de outorga, Resolução Autorizativa (REA) e Contrato de
Concessão (CC).
Tabela 2 - Coeficiente de determinação associado a cada modelo
Cenário Variáveis previsoras R2
REA CC
1 Licenciamento Ambiental 0,3903 0,7322
2 Projetos e Contratos
0,5168 0,7611 Licenciamento Ambiental
3
Projetos e Contratos
0,6208 0,8134 Licenciamento Ambiental
Compra de Materiais
4 Licenciamento Ambiental
0,4889 0,8012 Compra de Materiais
5 Projetos e Contratos 0,3912 0,3123
6 Projetos e Contratos
0,6385 0,5896 Compra de Materiais
7 Compra de Materiais 0,52 0,449
A partir do estágio das obras e das etapas concluídas, escolhe-se o modelo de regressão que possui o maior
coeficiente de determinação e aplica-se a equação 1 para estimativa do tempo de duração do
empreendimento.
4.1.2. Valores Históricos Médios
Há casos de empreendimentos cujas etapas preliminares ainda não foram concluídas ou cujo
comportamento configura valor atípico. Esses casos não podem ser tratados por meio da técnica de
regressão.
Para essa condição é utilizado o valor médio de duração dos empreendimentos como estimador de duração
de empreendimentos.
4.1.3. Avanço Físico
Outra técnica de inteligência analítica utilizada é a análise de ‘curvas S’ dos empreendimentos. Esse é um
eficiente instrumento gerencial de acompanhamento de projetos. Por sua concepção é possível identificar
claramente os desvios entre o planejado e o realizado, de forma rápida e precisa. Pelo histórico e o status
atual podemos visualizar tendências, uma vez que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do
projeto.
A construção da ‘curva S’ é simples e considera a previsão de avanço baseada na linha base, comparando-a
com o progresso real do empreendimento (Torres & Lélis, 2009).
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
11
A SFE dispõe das informações de avanços físicos dos empreendimentos de transmissão mês a mês. Com
base nesses dados, são construídas ‘curvas S’ individualizadas por empreendimento conforme demonstra a
Figura 5 a seguir.
Figura 5 – Exemplo de aplicação da Curva S. Ordenada representa o avanço físico percentual e a abscissa representa o período.
A ‘curva S’ referência é construída com base nas informações da outorga e tem início na data programada
para início da execução física e término na data contratada. A ‘curva S’ real considera as informações de
avanços físicos declaradas mensalmente pelos agentes via sistema SIGET.
A partir da comparação entre as ‘curvas S’ real e de referência, é possível aferir o ritmo da obra e sua
expectativa de conclusão. Essa informação é também utilizada para estimação da duração de um
empreendimento.
4.1.4. Data de tendência SFE
A partir das informações dos estimadores, das datas informadas pelos agentes no SIGET e de outras
informações relevantes obtidas pela fiscalização, é arbitrada uma data de tendência para conclusão de um
dado empreendimento. Essa data considera o pior caso entre as datas estimadas e as declaradas por meio
do sistema SIGET.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
12
5. Pontos de atenção
5.1. Empreendimentos associados à UHE Belo Monte
A seguir comentaremos sobre os empreendimentos de transmissão associados à UHE Belo Monte. A figura
6 ilustra por meio de linhas pontilhadas a expansão do SIN associada a essa usina.
Figura 6 – Ilustração dos empreendimentos associados à UHE Belo Monte (Empresa de Pesquisa Energética, 2011).
A tabela 3 apresenta um resumo dos agentes e das concessões associadas.
Tabela 3 - Resumo dos agentes e concessões associadas à UHE Belo Monte
Agente (Sigla) Número do Contrato de
Concessão Aneel
ATE XVI 001/2013
ATE XVIII 006/2013
ATE XXI 013/2013
ATE XXII 002/2014
BMTE 014/2014
CANTAREIRA 019/2014
GENEBRA 001/2014
ITACAIÚNAS 012/2013
SÃO JOÃO 008/2013
TMT 004/2013
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
13
5.1.1. BIPÓLOS BELO MONTE
Contrato de Concessão 014/2014 – Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A – BMTE
Justificativa do empreendimento: Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 4.000 MW, junto à SE 500 kV Xingu;
Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 3.850 MW, junto à SE 500 kV Estreito; Linha de Transmissão em
Corrente Contínua de ±800 kV Xingu - Estreito.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2014-071
LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES
CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E
ESTREITO
12/2/2018 12/2/2018 Aguardando Emissão da LI
Observações: Licença Prévia emitida em 20/5/2015, apenas dois dias após a data prevista. Aquisição de
materiais para a obra iniciada em 16/12/2014. Pedido de licença de instalação, para as conversoras e para
as linhas de transmissão, protocolado no IBAMA. Licença de Instalação das conversoras já emitidas. Restam
anuências do Min. Saúde e Fundação Palmares a Licença de Instalação da Linha, prevista para 30/9/2015.
Leilão nº 007/2015-ANEEL – Proponente adjudicado: State Grid Brazil holding S.A.
Justificativa do empreendimento: Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 4.000 MW, junto à SE 500 kV Xingu;
Estação Conversora CA/CC, ±800 kV, 3.788 MW, junto ao Terminal Rio; Linha de Transmissão em Corrente
Contínua de ±800 kV Xingu – Terminal Rio.
Esse empreendimento tem data prevista para entrada em operação comercial em 2/12/2019. Contudo,
ainda não foi firmado o contrato de concessão entre a União e o Proponente Adjudicado no Leilão nº
007/2015-ANEEL.
5.1.2. BELO MONTE CO/SE
Contrato de Concessão 001/2014 – Mata De Santa Genebra Transmissão S.A – Genebra
Justificativa do empreendimento: Eliminar limitações de despacho de geração nas usinas do Madeira,
Teles Pires e Belo Monte e viabilizar o aumento do intercâmbio orientado para a região Sul, além de
eliminar sobrecargas inadmissíveis na transformação de Campinas 345/138 kV na contingência da LT 500 kV
Campinas - Itatiba.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
14
Quadro resumo dos empreendimentos
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data projetada pela SFE
Licenciamento
T2014-075-A LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP
14/11/2017 14/11/2017 Aguardando Emissão da LI
T2014-075-B CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP
14/11/2017 14/11/2017 Aguardando Emissão da LI
T2014-075-C CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 SP
14/11/2017 14/11/2017 Aguardando Emissão da LI
T2014-075-D
SE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP
14/11/2017 14/11/2017 Aguardando Emissão da LI
T2014-075-E LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR
14/11/2017 14/11/2017 Aguardando Emissão da LI
T2014-075-F SE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2° e 3° banco de autotransformadores)
14/5/2018 14/5/2018 Aguardando
Emissão da LI
Observações: A licença de instalação possui previsão de emissão declarada pelo agente para 14/11/2015.
Caso se cumpra a previsão de obtenção da LI, as datas declaradas pelo agente são factíveis segundo os
critérios de avaliação da SFE.
Contrato de Concessão 002/2014 – ATE XXII Transmissora de Energia S.A – ATE XXII
Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte,
antecipada para atender aos critérios N e N-1, compatível com os sistemas de integração das usinas do Rio
Madeira e de Teles Pires, possibilitando praticar intercâmbios elevados entre as regiões Norte-Sudeste.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2014-073 LT 500 kV Marimbondo II – Campinas
25/2/2017 31/3/2018 3%
Observações: A licença de instalação foi emitida no dia 19/8/2015. A obra ainda não possui ASV. O
fundiário está 14% liberado. Considerando a situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos
utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão do empreendimento para 31/3/2018.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
15
Contrato de Concessão 004/2013 – Triângulo Mineiro Transmissora S.A – TMT
Justificativa do empreendimento: Obra necessária para permitir o despacho máximo disponível das usinas
já licitadas dos rios Teles Pires e Xingu e um intercâmbio para região Sul de 9000 MW.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2013-098 LT 500 kV Marimbondo II - Assis - CS
14/12/2015 30/9/2016 55%
Observações: A três meses da data projetada para a conclusão do empreendimento o avanço físico
informado é de apenas 55%. Considerando a situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos
utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão do empreendimento para 30/09/2016.
Contrato de Concessão 006/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XVIII
Justificativa do Empreendimento: Eliminar limitações de despacho de geração nas usinas do Madeira,
Teles Pires e Belo Monte e viabilizar o aumento do intercâmbio orientado para a região Sul. Atenderá
também a região de maior concentração de carga de Minas Gerais, reduzindo significativamente o
carregamento nos eixos de 500 kV e permitindo o atendimento ao critério N-1 para os eixos entre as
regiões das usinas do Triângulo e a SE Bom Despacho3.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2013-031 LT Estreito - Itabirito 2 em 500 kV
31/12/2016 21/8/2017 Aguardando Emissão da LI
Observações: A obra ainda não possui licença de instalação e o fundiário está 74% liberado. A licença de
instalação possui data prevista para emissão em 24/9/2015. Considerando a situação atual da obra e de
acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão do empreendimento para
21/8/2017.
Contrato de Concessão 019/2014 – Cantareira Transmissora de Energia S.A – CANTAREIRA
Justificativa do empreendimento: Obra estrutural associada ao escoamento da energia da UHE Belo
Monte.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
16
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2014-078 LT 500 kV Estreito - Fernão Dias CD
5/3/2018 5/3/2018 Aguardando
Emissão da LP
Observações: Até o momento a licença prévia não foi liberada, emissão prevista para 30/09/2015. Emissão
da licença de instalação prevista para 30/1/2016. Apesar do atraso da licença prévia a SFE considera a data
estimada pelo agente factível caso se cumpra a previsão de obtenção da licença de instalação.
5.1.3. BELO MONTE NO/NE
Contrato de Concessão 013/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XXI
Justificativa do empreendimento: Obra estrutural associada ao escoamento da energia da UHE Belo
Monte. Agrupa as situações que resultam na desotimização da operação do SIN, seja por restrições aos
intercâmbios entre Regiões ou devido a limitações ao despacho de usinas. Não envolve interrupção de
carga, mas aumento dos custos de operação do sistema.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2013-043
LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas
30/11/2016 7/4/2017 Aguardando Emissão da LI
Observações: O empreendimento obteve licença prévia em 15/6/2015. Não possui licença de instalação
nem ASV. A liberação fundiária está com apenas 17% de liberação. Levando em conta todos os entraves
apresentados e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra
para 07/04/2017.
Destaca-se que esse empreendimento tem elevado potencial de impacto na operação da UHE Belo Monte
até a entrada em operação do 1º Bipolo (BMTE). Assim, há risco de descasamento entre geração e
Transmissão, conforme ilustrado na Figura 7 a seguir:
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
17
Figura 7– Expectativa de descasamento entre os empreendimentos de Transmissão e Geração associados a UHE Belo Monte
(Operador Nacional do Sistema Elétrico, 2015).
Contrato de Concessão 008/2013 – São João Transmissora de Energia S.A. – SÃO JOÃO
Justificativa do Empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte,
antecipada para permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste para outras regiões,
considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia instaladas ou a serem
instaladas na região Nordeste.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2013-045 LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1
31/7/2016 31/7/2016 19%
Observações: O empreendimento teve suas obras físicas iniciadas em 1/7/2014 e após mais de um ano,
avançou apenas 19%. Apesar disso a data declarada pela transmissora ainda é factível segundo os critérios
de avaliação da SFE.
Contrato de Concessão 001/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XVI
Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte,
antecipada para permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste para outras regiões,
considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia instaladas ou a serem
instaladas na região Nordeste.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
18
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2013-028 LTs 500kV Miracema - Gilbués II - Barreiras II - B.J. da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu
31/7/2016 2/11/2016 20%
Observações: Licença de instalação emitida em 16/3/2015. ASV emitida em 20/5/2015. Fundiário com 85%
liberado. Considerando a situação atual da obra e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE,
projeta-se a conclusão do empreendimento para 2/11/2016.
Contrato de Concessão 012/2013 – Linhas de Itacaiúnas Transmissora de Energia LTDA. – ITACAIÚNAS
Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2013-042 LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2
1/8/2017 1/8/2017 Aguardando
emissão da LI.
Observações: A licença de instalação possui previsão de emissão declarada para 1/10/2015. Caso se
cumpra a previsão de obtenção da LI, a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de
avaliação da SFE.
5.2. Empreendimentos associados às Eólicas na Região Nordeste
5.2.1. Eólicas da Bahia e Pernambuco
Contrato de Concessão 009/2011 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas
eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado da Bahia, para o SIN.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
19
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2012-031 LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kV Morro do Chapéu II
30/4/2016 7/2/2017 5%
Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 14/4/2015. Na subestação Morro do
Chapéu o empreiteiro foi retirado do consórcio por baixa produtividade. A linha de transmissão
Irecê/Morro do Chapéu II possui 94% do fundiário liberado, porém constatou-se que o traçado da linha de
transmissão previsto no R3 atravessa uma mina de fosfato (Mineradora GALVANI), estão sendo negociadas
soluções junto à mineradora. Levando em conta todos os entraves apresentados e de acordo com os
modelos estáticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 7/2/2017.
Foto 1 - SE Morro do Chapéu em 13/8/2015
Contrato de Concessão 022/2011 – Interligação Elétrica Garanhuns S.A – IEGARANHUNS
Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas
eólicas, que serão instaladas no Estado do Rio Grande do Norte, para o SIN, bem como reforçar o
atendimentos às regiões metropolitanas de Natal e João Pessoa, após a complementação da interligação
em 500 kV com as usinas hidrelétricas do Rio São Francisco.
Quadro resumo dos empreendimentos
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2012-042-A SE 500/230 kV Garanhuns e LT 230 kV Garanhuns - Angelim
30/10/2015 30/10/2015 96%
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
20
T2012-042-B SE 500/230 kV Pau Ferro 30/11/2015 16/12/2015 92%
T2012-042-C LT 500kV Luiz Gonzaga - Garanhuns e LT 500kV Garanhuns - Pau Ferro
1/10/2015 1/10/2015 99%
T2012-042-D LT 500 kV Garanhuns - Campina Grande III
1/10/2015 1/10/2015 99%
Observações: As obras T2012-042-A, T2012-042-C e T2012-042-D obtiveram licença de instalação em
1/7/2013. As datas declaradas pela transmissora são factíveis segundo os critérios de avaliação da SFE. Já a
obra T2012-042-B enfrenta problemas com a liberação do projeto básico junto a Aneel. O empreendedor
pleiteou a construção da SE Pau Ferro II ao invés da ampliação da SE Pau Ferro. Esse fato causou um
retardamento do empreendimento.
Contrato de Concessão 019/2012 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento: Implantação de ICGs visando à integração ao SIN das usinas eólicas
vencedoras do A-3 e LER 2011.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2012-078 SE 500/230 kV Igaporã III; SE 230/69 kV Pindaí II (ICG) e LTs 230 kV
12/10/2015 30/11/2015 80%
Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 2/12/2013. Levando em conta o avanço
físico da obra e de acordo com os modelos estáticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra
para 30/11/2015.
5.2.2. Eólicas do Ceará, Piauí e Maranhão
Contrato de Concessão 021/2010 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas
eólicas, que serão instaladas na região do Ceará.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2010-092 LT 230 kV Sobral III - Acaraú II e SE Acaraú II 230/69 kV
27/9/2015 27/9/2015 80%
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
21
Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 11/7/2012. Não possui problemas
fundiários. As fundações e as estruturas da linha estão concluídas. Comissionamento será feito pela
Alstom. A energização se dará até o dia 2/10/2015 (domingo). A partir do exposto, a SFE considera factível
a data apresentada pelo agente.
Contrato de Concessão 010/2011 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas
eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado do Ceará, para o SIN.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2012-032-B SE 230/69 kV Ibiapina II 30/3/2016 30/3/2016
Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 17/1/2014. Atualmente não há frente de
trabalho para o seccionamento da LT 230 kV Piripiri - Sobral III, necessária para energizar a SE Ibiapina II.
Essa etapa da obra dependia de liberação do Iphan, que não foi obtida pela via administrativa. Segundo o
agente, foi impetrada ação quanto ao embargo administrativo e foi obtida uma antecipação de tutela.
Contudo, devido à greve dos servidores da justiça federal a decisão judicial ainda não foi executada. Caso as
obras na linha iniciem-se nos próximos 30 dias, a data declarada pela transmissora é factível segundo os
critérios de avaliação da SFE.
Contrato de Concessão 005/2013 – Transmissora de Energia S.A – ATE XVII
Justificativa do empreendimento: Possibilitar o escoamento da energia dos empreendimentos eólicos
vencedores do LER e LFA 2011 além de novos empreendimentos que se conectarão no estado do Rio
Grande do Norte, na contingência da LT 230 kV Mossoró II/Açu II C1 ou C2, que provoca sobrecarga no
circuito remanescente. Os seccionamentos em 230 kV atenderão ao critério n-1.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2013-024 LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 500/230 kV - 900 MVA
30/6/2016 20/10/2016 18%
Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 12/3/2015. Possui 94% do fundiário
liberado para construção. Etapa de prospecção concluída (SE, canteiros, torres, acessos, praças de
lançamento - IPHAN). A obra possui cinco canteiros em funcionamento com um total de 982 colaboradores.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
22
O ponto crítico apontado passou a ser o remanejamento dos reatores de linha da SE Milagres para a SE
Milagres II. A partir do exposto acima e de acordo com os modelos estáticos utilizados pela SFE, projeta-se
a conclusão da obra para 20/10/2016.
Contrato de Concessão 009/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XIX
Justificativa do empreendimento: Obra associada ao escoamento da energia da UHE Belo Monte,
antecipada para permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste para outras regiões,
considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia instaladas ou a serem
instaladas na região Nordeste.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2013-044 LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2
31/10/2016 8/12/2016 2%
Observações: A licença de instalação do empreendimento foi emitida em 25/8/2015. Possui 58% do
fundiário liberado para construção. De acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a
conclusão da obra para 8/12/2016.
5.2.3. Eólicas do Rio Grande do Norte
Contrato de Concessão 010/2011 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento: Permitir o escoamento da energia proveniente das diversas usinas
eólicas vencedoras do LER-2010, que serão instaladas no Estado do Rio Grande do Norte, para o SIN.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2012-032-A LT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kV Lagoa Nova II
30/3/2016 11/7/2016 40%
Observações: Linha de transmissão com problemas no licenciamento em função do CAR, com previsão de
conclusão para 30/8/15. Licença de instalação prevista para 30/9/2015. Caso a previsão da licença de
instalação se cumpra, a SFE projeta a conclusão da obra para 11/7/2016.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
23
Contrato de Concessão 018/2012 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento: Expansão da Rede Básica necessária para inserir a nova subestação
Coletora Touros associada à ICG para o escoamento da geração eólica proveniente do leilão de energia de
reserva de fonte alternativa de 2011, localizados nos municípios de São Miguel do Gostoso e Touros, no Rio
Grande do Norte. Não envolve interrupção de carga, mas aumento dos custos de operação do sistema.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2012-114-A SE Touros / LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros
30/5/2016 26/9/2016 40%
T2012-114-B LT 230 kV Mossoró IV /Mossoró II
30/6/2016 30/6/2016 43%
Observações: A licença de instalação das linhas associadas ao empreendimento T2012-114-A foi emitida
em 4/9/2015. O desenvolvimento físico declarado se refere à subestação, já que ainda não foi realizada a
quebra de objeto (separação da subestação e linha de transmissão) no SIGET. De acordo com os modelos
analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 26/9/2016.
A licença de instalação da obra T2012-114-B foi emitida em 15/6/2015, a obra possui dificuldades na
liberação fundiária. Porém, a data estimada pelo agente é factível de acordo com os critérios de avaliação
da SFE.
5.3. Empreendimentos associados às Eólicas do Rio Grande do Sul
Contrato de Concessão 001/2011 – Transmissora de Energia Sul Brasil Ltda – TESB
Justificativa do empreendimento: Atendimento de carga e escoamento de geração proveniente de fontes
eólicas no estado do Rio Grande do Sul.
Quadro resumo dos empreendimentos
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2011-170-A LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8
23/7/2016 3/2/2017 7%
T2011-170-B LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita
20/11/2015 7/8/2016 38%
T2011-170-C LT 230 kV Campo Bom - Taquara
22/8/2015 4/4/2017 2%
T2011-170-D SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)
23/11/2015 8/7/2016 42%
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
24
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2011-170-E SE 230/69 kV Viamão 3 15/11/2015 7/8/2016 39%
T2011-170-F SE 230/69 kV Candelária 2 1/5/2016 1/5/2016 0%
T2011-170-G
SE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3
15/11/2015 15/11/2015 43%
Observações: A TESB foi assumida pela CEEE-GT, empresa estatal do estado do Rio Grande do Sul. No início
do ano de 2015 houve troca do governo estadual. O novo governo solicitou auditorias financeiras em todas
as empresas estatais estaduais, inclusive as da TESB controlada pela CEEE-GT. Essa questão teve impacto
nos financiamentos pleiteados e na execução dos contratos de prestação de serviço com as empresas que
iriam executar as obras, com as fornecedoras de materiais e equipamentos e com os valores referentes às
indenizações para as liberações fundiárias. Diante do cenário a TESB decidiu priorizar os empreendimentos
SE Viamão 3, SE Candelária 2, SE Restinga e a SE Jardim Botânico.
A licença de instalação do empreendimento T2011-170-A foi emitida em 23/5/2013. Dois anos após a
emissão da licença de instalação a obra possui avanço físico declarado de apenas 7%. Considerando a
situação atual e de acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra
para 3/2/2017.
A licença de instalação do empreendimento T2011-170-B foi emitida em 12/8/2013. Contudo, atualmente
a obra encontra-se sem variação de avanço físico nos últimos meses. Considerando a situação atual e de
acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 7/8/2016.
A licença de instalação do empreendimento T2011-170-C foi emitida em 31/7/2012. Três anos após a
emissão da licença de instalação a obra possui avanço físico declarado de apenas 2%, o que torna inviável a
entrega da obra na data declarada pelo agente. Considerando a situação atual e de acordo com os modelos
analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 4/4/2017.
A licença de instalação do empreendimento T2011-170-D foi emitida em 3/1/2012. Até o mês de
agosto/2015 o agente declarou avanço físico de 42%, o que implica na necessidade de 58% de avanço físico
em três meses para a entrega da obra na data estimada pelo agente. Considerando a situação atual e de
acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da mesma para 8/7/2016.
A licença de instalação do empreendimento T2011-170-E foi emitida em 28/12/2012. Até o mês de
agosto/2015 o agente declarou avanço físico de 18%, o que implica na necessidade de 82% de avanço físico
em três meses, para a entrega da obra na data estimada pelo agente. Considerando o exposto e de acordo
com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da mesma para 7/8/2016.
A licença de instalação do empreendimento T2011-170-F foi emitida em 25/7/2012. A data declarada pela
transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da SFE.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
25
A licença de instalação do empreendimento T2011-170-G foi emitida em 28/12/2012. A data declarada pela
transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da SFE.
5.4. Empreendimentos associados à Integração de Boa Vista
Contrato de Concessão 003/2012 – TRANSNORTE ENERGIA S.A – TRANSNORTE ENERGIA
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural, a partir de diretriz do MME de integração de todas as
capitais brasileiras ao SIN, para atender dificuldades para controle de tensão em Boa Vista. Além disso,
devido a uma redução do volume de água do rio Caroní, situado ao sul da Venezuela, a EDELCA reduziu
drasticamente o montante de energia exportada para o Brasil. Para garantir o atendimento à demanda de
Boa Vista, foram instaladas, em caráter de emergência, diversas unidades térmicas.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2012-033-A LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista
4/11/2017 Sem data projetada
Aguardando Emissão da LP
Observações: Sem licença prévia. IBAMA aguarda não óbice da FUNAI para dar sequência ao licenciamento.
Enquanto não houver um desfecho da questão indígena, a SFE considera que as datas declaradas pelo
agente não são factíveis.
5.5. Empreendimentos associados às Olimpíadas Rio 2016
Contrato de Concessão 020/2011 – Linhas de Taubaté Transmissora de Energia S.A. – LTTE
Justificativa do empreendimento: Reforço estrutural para escoamento da geração das usinas do Rio
Madeira. Novo terminal de atendimento à área Rio de Janeiro, eliminando sobrecargas nas transformações
das SEs São José 500/138 kV e Jacarepaguá 345/138 kV. Obra importante para confiabilidade da área Rio
durante o evento Olímpiadas Rio 2016.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2012-040 LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV
1/9/2016 1/9/2016 71%
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
26
Observações: A licença de instalação foi emitida em 23/5/2013. A SPE está priorizando a SE Nova Iguaçu,
que deverá se energizada via seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis /Nova Iguaçu. A data declarada pela
transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da SFE.
Contrato de Concessão 010/2010 – Copel Geração e Transmissão S.A. – COPEL-GT
Justificativa do empreendimento: Possibilitar o escoamento pleno da energia proveniente das usinas do
Rio Madeira até os principais centros de carga na região Sudeste.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2010-077-A LT Araraquara 2 - Taubaté,
CS, em 500 KV 30/8/2016 26/3/2017
Aguardando Emissão da LI
Observações: A última licença de instalação do empreendimento tem previsão de emissão em 18/1/2016.
Devido ao longo período sem a obtenção da LI para todos os trechos, os contratos dos lotes 03 e 04
venceram e os mesmos estão sendo recontratados pela Copel, através de concorrência já realizada. De
acordo com os modelos analíticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 26/3/2017, caso
de confirmem as previsões de licenciamento.
Resolução Autorizativa 3028/2011 – Copel Geração e Transmissão S.A. – COPEL-GT
Justificativa do empreendimento: Em virtude da expansão demográfica na região do entorno da SE
Taubaté e da LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu prevista no Plano de Consolidação de Obras 2011-2013,
verificou-se a necessidade de implantação de um circuito duplo na chegada da LT 500 kV Araraquara -
Taubaté na SE Taubaté, empreendimento já outorgado para a COPEL pelo contrato de concessão 010/2010.
A autorização deste reforço foi solicitada pelo MME por meio do Ofício nº 098/2011-SPE-MME de
15/06/2011, por não estar compreendido no Plano de Consolidação de Obras 2011-2013.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2011-103 LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo)
28/2/2016
28/2/2016 1%
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
27
Observações: A licença de instalação foi emitida em 20/3/2015. Devido ao longo período sem a obtenção
da LI para todos os trechos relacionados ao Contrato de Concessão 010/2010-ANEEL, os contratos dos
EPCistas venceram e os mesmos tiveram de ser recontratados pela Copel, através de concorrência já
realizada. Apesar do exposto, a SFE considera a data declarada pelo agente factível.
5.6. Empreendimentos associados ao Complexo Teles Pires
Contrato de Concessão 012/2012 – Matrinchã Transmissora de Energia S.A – TP NORTE
Justificativa do empreendimento: Integração das usinas da Bacia do Rio Teles Pires através de 2 LTs em
500 kV, da SE Paranaíta (MT) até a SE Ribeirãozinho (MT), sendo circuito duplo, em uma extensão de
aproximadamente 1.000 km, com compensação série nas LTs 500 kV Cláudia – Paranatinga – Ribeirãozinho.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2012-098
LT 500 KV PARANAÍTA – CLÁUDIA – PARANATINGA – RIBEIRÃOZINHO C1 e C2 - SEs PARAN;CLÁUDIA E PARANAT
30/11/2015 30/11/2015 94%
Observações: A TP NORTE trabalha com várias frentes de trabalho no empreendimento, entretanto, a falta
de materiais que ocorreu e que ainda não foi solucionada em sua totalidade (estruturas e cabos) e os
defeitos em equipamentos (seccionadoras, TC e disjuntor) podem comprometer o prazo estabelecido.
Contrato de Concessão 013/2012 – Guaraciaba Transmissora de Energia S.A – TP SUL
Justificativa do empreendimento: Sistema de transmissão de integração das usinas da bacia do rio Teles
Pires.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2012-113
LT´s 500 kV RIBEIRÃOZINHO – RIO VERDE N. C3, RIO VERDE N. – MARIMBONDO II CD, SE MARIMBONDO II
31/12/2015 31/12/2015 82%
Observações: Atualmente o ritmo das obras encontra-se bastante abaixo do esperado, com avanço em
torno de 1% ao mês. Contudo, após a conclusão da solução alternativa prevista para o fim de setembro, a
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
28
obra poderá ganhar outro ritmo. Caso essa expectativa se confirme, a data declarada pela transmissora é
factível segundo os critérios de avaliação da SFE.
5.7. Empreendimentos associados a Usinas Termoelétricas
5.7.1. Térmicas da Bahia
Contrato de Concessão 019/2011 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento: Problema de controle de tensão, em condição normal de operação, no
barramento de 500 kV em subestações da Interligação Sudeste-Nordeste e nas SEs Camaçari II e Camaçari
IV. Além disso, em caso de contingências em LTs de 500 kV que suprem a área Sul da Região Nordeste
verifica-se afundamentos de tensão em toda a região. Na perda do circuito duplo 230 kV Sapeaçu - Santo
Antônio de Jesus, sem geração na UHE Itapebi e a co-geração do consumidor Veracel, ocorre corte de carga
devido a colapso de tensão na região suprida pelas subestações Funil, Santo Antônio de Jesus, Brumado,
Eunápolis e os consumidores livres Veracel e Eka. Empreendimento necessário para escoamento das UTEs
Camaçari 2 e Santo Antonio de Jesus.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2012-039-A LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu
11/04/2017 11/04/2017 Aguardando Emissão da LI
T2012-039-B LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3
08/04/2017 08/04/2017 Aguardando Emissão da LI
Observações: O agente está alegando grandes dificuldades com o licenciamento ambiental. A licença de
instalação possui data prevista para emissão em 30/12/2015. Caso se cumpra a previsão de obtenção da LI,
a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de avaliação da SFE.
Contrato de Concessão 015/2012 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para assegurar o fornecimento de energia elétrica à
Região Metropolitana de Salvador. Empreendimento necessário para escoamento das UTEs Camaçari 2.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
29
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2012-053
SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA; LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituaçu - Pirajá.
30/1/2017 30/1/2017 Aguardando Emissão da LI
Observações: A licença de instalação possui data prevista para emissão em 30/9/2015. Caso a previsão da
licença de instalação se cumpra, a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de
avaliação da SFE.
Contrato de Concessão 007/2013 – Paranaíba Transmissora de Energia S.A – PARANAÍBA
Justificativa do empreendimento: Reforço complementar a interligação da região Nordeste até a região
Sudeste que possibilita a exportação das regiões Nordeste ou Norte frente à necessidade de exportação do
excedente de energia dessas regiões a partir de 2014, quando da entrada em operação das usinas dos
leilões de energia ocorridos a partir de 2009, devido à superação da capacidade da interligação Norte-Sul a
partir de Miracema, já em 2014, além de possibilitar a Inserção regional do sul da Bahia, norte de Minas
Gerais e centro de Goiás.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2013-062 LTs 500kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2
30/5/2016 21/7/2016 8%
Observações: O empreendimento obteve licença de instalação em 5/12/2014. Tem problemas na liberação
fundiária em Goiás, e está trabalhando para resolver isso. Declarou avanço físico da obra de 8%,
entretanto, informou que há previsão de não conseguir terminar a obra a tempo devido à ligação na SE
Barreiras de reponsabilidade da ABENGOA (ATE XVI – CC 001/2013), que ainda não se mobilizou. Levando
em consideração o exposto acima, o avanço físico da obra e de acordo com os modelos estáticos utilizados
pela SFE, projeta-se a conclusão do empreendimento para 21/7/2016.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
30
5.7.2. Térmicas de Pernambuco, Maranhão e Sergipe.
Contrato de Concessão 005/2008 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento: Perda temporária de toda a carga da Ceal e Energipe, atendida pela SE
Penedo, na contingência do único circuito 230 kV entre Rio Largo II e Penedo. Empreendimento necessário
para escoamento da UTE Nossa Senhora do Socorro.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2000-188 LT Jardim / Penedo 30/11/2015 30/11/2015 100%
Observações: Empreendimento pronto operando sem LO. Devido a esse fato a Chesf foi notificada em
10/7/2015 por meio do TN nº 0088/2015-SFE (Fiscalização por monitoramento da emissão de termo de
liberação definitivo e entrada em operação comercial sem a licença de operação para o empreendimento
de linha de transmissão Jardim/Penedo 230kV, 2015). Previsão da emissão da licença de operação para
30/11/2015.
Contrato de Concessão 018/2011 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento Considerando as cargas previstas para serem implantadas no complexo
industrial e portuário de Suape, na perda de um dos autotransformadores 500/230 kV das SEs Recife II e
Angelim II, verificam-se sobrecargas nos remanescentes. Ressalta-se que a SE Recife II foi projetada para
comportar quatro autotransformadores 500/230 kV e já se encontra nessa configuração, apresentando
impossibilidade física para expansão do setor de 230 kV. Além disso, a perda do circuito duplo 230 kV
Recife II - Pirapama II provoca atuação do esquema de controle de emergência desligando a UTE
Termopernambuco e perda temporária de toda a carga de Pirapama II. Empreendimento necessário para
escoamento da UTE U-50.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2012-038 LT 500 kV Recife II - Suape II C2
6/3/2017 6/3/2017 Aguardando Emissão da LI
Observações: A licença de instalação possui data prevista para emissão em 30/12/2015. Caso se cumpra a
previsão de obtenção da LI, a data declarada pela transmissora é factível segundo os critérios de avaliação
da SFE.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
31
Contrato de Concessão 005/2012 – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
Justificativa do empreendimento: Solução estrutural para o suprimento à região metropolitana de Aracaju
evitando sobrecarga nos transformadores remanescentes quando da perda de uma das unidades existentes
230/69 kV - 100 MVA na SE Jardim, devido ao esgotamento físico para a sua ampliação, tanto no 230 kV
como no 69 kV.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2012-057-B
LT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO
27/2/2016 27/2/2016
Observações: A licença de instalação foi emitida em 13/9/2013. Licença de Instalação válida até 13/9/2015
(emitida em 13/9/2013). Esta sendo providenciada renovação da LI com nova data de vencimento.
Previsão da licença de operação para 30/12/2015. A data de conclusão estimada pela transmissora é
factível segundo os critérios de avaliação da SFE.
Contrato de Concessão 010/2013 – Transmissora de Energia S.A. – ATE XX
Justificativa do empreendimento: Permitir aumento de exportação de energia do subsistema Nordeste
considerando as gerações térmicas e eólicas provenientes de leilões de energia com previsão de instalação
na região Nordeste.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Licenciamento
T2013-065 LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III, C3
30/12/2016 10/4/2017 Aguardando Emissão da LI
Observações: A licença de instalação possui previsão de emissão declarada para 30/9/2015. De acordo com
os modelos estáticos utilizados pela SFE projeta-se a conclusão da obra para 10/4/2017, caso a previsão da
licença de instalação se cumpra.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
32
5.7.3. Térmicas no Mato Grosso do Sul
Contrato de Concessão 008/2014 – Eletrosul Centrais Elétricas S.A – ELETROSUL
Justificativa do empreendimento: Reforços estruturais no Mato Grosso do Sul visando o escoamento da
energia de usinas a biomassa e de PCHs para o SIN possibilitam a abertura das linhas em 138 kV que
constituem um elo com São Paulo, atenuando as perdas técnicas e, portanto, contribuindo para a
modicidade tarifária. Contudo, essa estratégia atenua significativamente a confiabilidade da região de
Campo Grande, o principal centro de carga do Mato Grosso do Sul, que passa a ser atendido
essencialmente pela SE Imbirussú.
Quadro resumo do empreendimento
Código SIGET Descrição do
Empreendimento
Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela SFE
Avanço Físico
T2014-024 Subestação Ivinhema 2 230/138 kV
29/1/2016 18/2/2016 38%
Observações: A licença de instalação foi emitida em 4/8/2015. Levando em conta o avanço físico da obra e
de acordo com os modelos estáticos utilizados pela SFE, projeta-se a conclusão da obra para 18/2/2016.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
33
6. Considerações Finais
Por meio do presente relatório a SFE apresenta a situação detalhada dos principais empreendimentos de
expansão da rede básica e submetidos ao acompanhamento diferenciado no período de análise, ou seja,
julho a setembro de 2015.
A partir da utilização de técnicas analíticas, foi possível aferir para cada um dos empreendimentos, a
viabilidade de cumprimento das datas de conclusões declaradas pelos agentes. A tabela 4 apresenta um
resumo das principais divergências de cronogramas considerando as datas previstas pelos agentes e as
datas projetadas pela SFE.
Tabela 4 - Principais divergências entre data prevista pelo agente e data projetada pela SFE
Código SIGET Descrição do Empreendimento Data estimada
pelo agente
Data Projetada pela
SFE
T2013-098 LT 500 kV Marimbondo II - Assis - CS 14/12/2015 29/11/2016
T2013-031 LT Estreito - Itabirito 2 em 500 kV 25/3/2016 22/7/2017
T2013-043
LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas
30/10/2016 07/4/2017
T2013-045 LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1
31/7/2016 29/12/2016
T2012-031 LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kV Morro do Chapéu II
30/3/2016 7/1/2017
T2013-024 LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 500/230 kV - 900 MVA
25/3/2016 20/10/2016
T2013-044 LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2
01/8/2016 08/12/2016
T2012-032-A LT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kV Lagoa Nova II
28/2/2016 11/6/2016
T2011-170-A LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8
23/7/2016 04/1/2017
T2011-170-B LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita
20/11/2015 08/7/2016
T2011-170-C LT 230 kV Campo Bom - Taquara 22/8/2015 5/3/2017
T2011-170-D SE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)
23/11/2015 8/6/2016
T2011-170-E SE 230/69 kV Viamão 3 15/11/2015 7/8/2016
T2013-065 LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III, C3
6/3/2017 03/10/2017
É importante destacar que as datas projetadas pela SFE refletem uma expectativa da fiscalização e não
podem ser interpretadas como uma previsão de conclusão dos empreendimentos. É possível que um dado
empreendimento sofra uma alteração de ritmo de trabalho e divirja significativamente das projeções aqui
expostas.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
34
As obras com previsões de conclusões conflitantes estão sendo observadas pela SFE. A depender do caso,
os agentes responsáveis por esses empreendimentos serão provocados a apresentar explicações quanto
aos planos de trabalho para concretização das suas datas declaradas.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
35
7. Referências Bibliográficas
ANEEL. (2006). Acesso em 23 de setembro de 2015, disponível em Site da Aneel:
http://duto.aneel.gov.br/concessionarios/administracao/
ANEEL. (11 de setembro de 2015). Sítio da Aneel. Acesso em 25 de setembro de 2015, disponível em
http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/RelAcompanhamentoEmpreendimento-2015-09-11.pdf
Cordeiro, G. M., & Paula, G. A. (1989). Modelos de regressão para análise de dados univariados. Rio de
Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).
Empresa de Pesquisa Energética. (2011). ESTUDOS PARA A LICITAÇÃO DA EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO -
ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DAS ALTERNATIVAS: RELATÓRIO R1 (Nº EPE-DEE-RE-040/2011-r0).
Rio de Janeiro.
Field, A. (2009). Descobrindo a Estatistica usando o SPSS. Porto Alegre: Artmed.
Fiscalização por monitoramento da emissão de termo de liberação definitivo e entrada em operação
comercial sem a licença de operação para o empreendimento de linha de transmissão
Jardim/Penedo 230kV, 48500.003129/2015-50 (ANEEL 10 de julho de 2015).
Operador Nacional do Sistema Elétrico. (28 de abril de 2015). CARTA ONS - 0643/100/2015.
Empreendimentos de transmissão com impacto em geração. Rio de Janeiro.
Torres, C., & Lélis, C. J. (2009). Garantia de Sucesso em Gestão de Projetos. São Paulo: Brasport.
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – SFE
36
8. Anexo I - Lista geral de empreendimentos sob acompanhamento diferenciado (andamento)
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
CHESF T2000-188 LT Jardim / Penedo CC 005/2008 30/11/2015 2265 16/09/2011
Está em operação sem LO desde 28/03/2014 (SINDAT).
LO solicitada ao IBAMA em 19/11/2014 (site IBAMA). Prazo para emissao pelo
IBAMA acaba em 19/11/2015.
Previsão da emissão da LO para 31/11/2015 (SIGET).
30/11/2015
CEEE-GT T2000-288 Secc. Canoas I (Porto Alegre 9 / Cidade Industrial) REA 1734/2008 29/01/2017 2282 30/01/2012
A empresa Vision foi homologada como vencedora do processo licitatório da
contratação da ampliação da subestação (módulos de entrada de linha) Canoas
1. Estimamos que a autorização de início de obra da SE ocorra até 25/09/2015. A
licitação do seccionamento da LT ainda não foi publicada, porém ocorrerá em
outubro/2015. A data final permanece inalterada, pois o seccionamento da LT
terá um prazo de execução menor do que a da subestação.
29/01/2017
CTEEP T2009-003Conversão de 88 kV para 138 kV - SE Paraibuna, SE Caraguatatuba, LT Jaguari-Paraibuna-Caraguatatuba
REA 1889/2009 30/12/2015 1553 20/03/2013
Em 21/08/2015 foram concluídas as obra dos códigos abaixo:
4756 - Reencabeçamento da LT 88 kV PARAIBUNA /S.JOSE CAMPOS C-1 da
SE S.JOSE CAMPOS para a SE TAUBATE, com a construção de trecho de linha
em 138 kV, cabo 795 kcmil com 30 km de extensão entre a subestação Taubaté
e o engate da antiga LT 88 kV Jaguari - Paraibuna.
4757 - Reencabeçamento da LT 88 kV PARAIBUNA /S.JOSE CAMPOS C-2 da
SE S.JOSE CAMPOS para a SE TAUBATE, com a construção de trecho de linha
em 138 kV, cabo 795 kcmil com 30 km de extensão entre a subestação Taubaté
e o engate da antiga LT 88 kV Jaguari - Paraibuna.
Estamos prevendo concluir as obras dos códigos 4736, 4737 e 4740 em
30/10/2015. A conversão para 138kV, dependerá da conclusão de todas as obras
de Linhas de Transmissão e da emissão das respectivas Licenças de Operação
pela CETESB.
Previsão de conclusão em 15/12/2015
30/12/2015
CHESF T2009-090LT 230 Kv SOBRADINHO – JUAZEIRO DA BAHIA II C1 e C2 - recapacitação, de 251 MVA para 350 MVA
REA 2891/2011 15/04/2016 1057 Não previstoEdital publicado em 22/7/2015.
Previsão de assinatura do contrato em 15/12/2015 (MANTIDA)
Conclusão prevista para 15/4/2016 (MANTIDA)15/04/2016
CHESF T2009-156LT 230 kV CATU – GOVERNADOR MANGABEIRA - recapacitação para elevar limite de carregamento
REA 2173/2009 30/05/2016 1770 Não emitidaLevantamento topográfico realizado e os dados estão sendo consolidados.
Previsão de término do PE para 30/11. Data final está mantida.30/05/2016
CHESF T2009-193LT 230 Kv CAMAÇARI II – TOMBA – GOVERNADOR MANGABEIRA - 2 ELs 230 kV, na SE Governador Mangabeira
REA 2891/2011 15/11/2015 1086 Não previstoGestor está viajando. A montagem do PCP está sendo finalizada, passou de 90%
para 98%. Data prevista factível.15/11/2015
CTEEP T2009-209Reencabeçamento da LT 88 kV Paraibuna-Jaguari na SE Taubaté.
REA 1889/2009 30/11/2015 1523 Não previstoObras em andamento com previsão de conclusão para 15/12/2015. A conversão
para 138kV, dependerá da conclusão de todas as obras de Linhas de
Transmissão e da emissão das respectivas Licenças de Operação pela CETESB.30/11/2015
36 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
ELETRONORTE T2010-015SE MIRANDA II - Adequação da subestação, do arranjo BPT para BD4.
REA 2533/2010 09/10/2015 828 01/09/2010
Previsão ELN para 30/09/2015
Obra está em comissionamento. É feito 1 bays a cada 3 semanas por causa dos
desligamentos necessários (ONS).
Itens faltantes, adequacoes nos:
-Reator RT1
-Reator RT2 energizado em 17/07/2015
-EL São Luis II/Miranda II C-1
-Capacitor em Derivação
-TR1 500/230kV
-LT São Luis II - energizado em 12/07/2015
GREVE Eletrobras paralisou as obras de 01 a 19/06/2015
Previsao de acordo com andamento da obra - 15 semanas (28/11/2015) -
Previsão ANEEL
Complicadores:
- Antigo sistema supervisório (SICAM - Siemens) que está sendo substituido para
o SAGE
09/10/2015
CHESF T2010-049SE Natal III - 3º transformador trifásico 230/69 kV – 150 MVA
REA 2823/2011 07/02/2016 1044 Não previsto
Obra continua parada até a chegada do transformador, que se encontra em
deslocamento para o porto da Bulgária, com previsão para 30/09.
Previsão de energização em 07/02/201607/02/2016
37 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
COPEL-GT T2010-077-A LT Araraquara 2 - Taubaté, CS, em 500 KV CC 010/2010 30/08/2016 1424 20/08/2013
Devido ao longo período sem a obtenção da LI para todos os trechos, os
contratos dos lotes 03 e 04 venceram e os mesmos estão sendo
recontratados pela Copel, através da concorrência SOE 150002.
O aviso de licitação ocorrerá no dia 09/07/2015, foi publicado no Diário
Oficial do Estado do Paraná (DOE), em jornais de grande circulação, Gazeta
do Povo e Diário Comércio, Indústria & Serviços (DCI), todos na mesma
data, 08/06/2015.
Até o início da 2ª quinzena de setembro deverá ser assinado novo contrato para
o lote 3.
Quantidade dos embargos:
Trecho 1.1 - 01 (87,59% liberado); - 97,08% liberado; - Em 31/07/2015 foi
emitida a imissão de posse;
Trecho 1.2 - 01 (78,88% liberado); - 81,53% liberado; - Em 07/08/2015 houve a
assinatura de Termo de Compromisso de Anuência, pelo DNIT e SPU, para a
liberação de área atingida;
Trecho 1.3 - 01 (98,27% liberado); - 85,47% liberado;
Por meio da Carta SOE-C/081/2015, a COPEL respondeu o Ofício nº
0479/2015-SCT/ANEEL sobre a expectativa de sinistro - apólice de seguro-
garantia;
Previsão: 23/12/2016
26/03/2017
CHESF T2010-092LT 230 kV Sobral III - Acaraú II e SE Acaraú II 230/69 kV
CC 021/2010 27/09/2015 1222 11/07/2012
Torres liberadas.
Previsão de conclusão continua em 27/09/2015 - Ref 08/2015 do SIGET (desde o
início do acompanhamento era 30/05/2015)
Desenvolvimentos: Físico: 80%; Geral: 90%; Fundações: 100%; Estruturas:
100%
Comissionamento será feito pela Alstom. A energização será ou nesse domingo
(27/09/2015) ou no próximo (02/10/2015)
03/12/2015
CHESF T2010-095GOV. MANGABEIRA - complementação da LT 230 kV para Camaçari II e realocação da LT 230 kV para Catu.
REA 2891/2011 15/11/2015 1086 Não previstoGestor está viajando. O lançamento dos cabos está sendo finalizado, passou de
21% para 78%. Data prevista factível.15/11/2015
38 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
AFLUENTE T T2011-038LT 230 kV Gov. Mangabeira/ Tomba - C2, complementação do circuito na SE Gov. Mangabeira
REA 2920/2011 28/09/2015 1267 Não previsto
Reunião não foi realizada ainda. A CHESF cancelou a mesma por 4 vezes
alegando greve, viagem e reuniões internas. Gestor está se empenhando para a
realização das reuniões. A data SIGET será mudada para provavelmente
Abril/Maio de 2016.
15/05/2016
COPEL-GT T2011-103LT 500 kV Araraquara 2 - Taubaté (Trecho em circuito duplo)
REA 3028/2011 28/02/2016 1231 Não emitida
Não houve proposta válida para o lote 4 na concorrência.
Quantidade dos embargos:
Trecho 2 - 01 (94,74% liberado); - Aguarda-se manifestação da UNIÃO
FEDERAL e a decisão judicial sobre a imissão ou competência da justiça federal
para julgar o feito;
SE Taubaté - 02 processos; - Resolvido;
Por meio da Carta SOE-C/081/2015, a COPEL respondeu o Ofício nº 0479/2015-
SCT/ANEEL sobre a expectativa de sinistro - apólice de seguro-garantia;
Previsão: 23/12/2016
28/02/2016
39 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
CHESF T2011-148 SE São João do Piauí (CT e IB 500 kV) REA 3208/2011 31/01/2016 786 Não previsto
Trata-se de reforço para complementar na SE São João do Piauí módulo de
conexão e a interligação de barramentos. Portanto: - Não há impedimento
fundiário ou judicial para o empreendimento. - Licenciamento ambiental já
existente.
Avanço físico - 70%.
Devido a insucessos na licitação o contrato só foi assinado em 05/03/2013.
Obra postergada por dificuldade na liberação do Bco. de Autotrafo.
31/01/2016
CHESF T2011-151 LT Campina Grande II / Natal III (Secc. Extremoz II) REA 3208/2011 31/05/2016 907 Não previstoSem alteração desde a última atualização. Previsão de energização alterada de
29/02 para 31/05/16. Necessidade de Notificação para a Chesf.31/05/2016
CHESF T2011-152 SE Santo Antônio de Jesus (3º TR 230/138 kV) REA 3208/2011 15/10/2015 678 Não previstoGestor está trabalhando com a data de 25/10/2015. A parte de comissionamento
com a empresa WEG está tendo atrasos.15/10/2015
40 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
TESB T2011-170-A LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 8 CC 001/2011 23/07/2016 1092 12/08/2013 03/02/2017
TESB T2011-170-B LT 230 kV Porto Alegre 9 - Nova Santa Rita CC 001/2011 20/11/2015 846 12/08/2013Devido ao longo período sem a obtenção da LI para todos os trechos, os
contratos dos lotes 03 e 04 venceram e os mesmos estão sendo recontratados
pela Copel, através da concorrência SOE 150002.07/08/2016
TESB T2011-170-C LT 230 kV Campo Bom - Taquara CC 001/2011 22/08/2016 1122 31/07/2012O aviso de licitação ocorrerá no dia 09/07/2015, foi publicado no Diário Oficial do
Estado do Paraná (DOE), em jornais de grande circulação, Gazeta do Povo e
Diário Comércio, Indústria & Serviços (DCI), todos na mesma data, 08/06/2015.04/04/2017
TESB T2011-170-DSE 230/69 kV Jardim Botânico compacta (ex-Porto Alegre 12)
CC 001/2011 23/11/2015 849 03/01/2012 08/07/2016
TESB T2011-170-E SE 230/69 kV Viamão 3 CC 001/2011 15/11/2015 841 28/12/2012 Quantidade dos embargos: 07/08/2016
TESB T2011-170-F SE 230/69 kV Candelária 2 CC 001/2011 01/05/2016 1009 25/07/2012 Trecho 1.1 - 01 (87,59% liberado); 01/05/2016
TESB T2011-170-GSE 230/69kV Restinga, LT 230kV Restinga-PortoAlegre13 e LT 230kV Restinga-Viamão3
CC 001/2011 15/11/2015 841 28/12/2012 Trecho 1.2 - 01 (78,88% liberado); 15/11/2015
41 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
ELETRONORTE T2012-009SE Altamira - Adequação dos setores 69 kV e 230 kV
REA 3361/2012 29/01/2016 440 Não previsto
Citou dificuldades com as empreiteiras de montagem e construção. A Toshiba
que é a responsável pela interligação de barras da SE teve problemas com a sub-
contratada, por isso a obra foi paralisada. A Toshiba agora mobilizou equipe
própria e retomou a obra, porém alega que teve muitos prejuízos devido à
alteração do equilibrio economico-financeiro da obra. Os acertos estão sendo
realizados entre as Diretorias da Toshiba e da Eletronorte. A situação da obra
mudou , pois a condição inicial era que um dos transformadores estivesse
desligado para execução da obra. Contudo, como a carga da região aumentou,
os transformadores trabalham em paralelo, impossibilitando os desligamentos
necessários. Informou também que muitas vezes a ELN e o ONS impediram os
desligamentos e as equipes tiveram que retornar. Agora, estão verificando com a
Toshiba um plano de ação, incluindo desligamentos e intervenções em linha viva
para continuar a obra. O prazo previsto para o término é de Fevereiro de 2016.
Avanço físico de 65%.
01/03/2016
42 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
CHESF T2012-031LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê e SE 230/69 kV Morro do Chapéu II
CC 009/2011 30/04/2016 991 14/04/2015
SE Morro do Chapéu II 30/3/2016
Estágio atual da subestação: Subestação em fase de conclusão de
terraplenagem
Ponto crítico: Empreiteiro foi retirado do consórcio por baixa produtividade. O
escopo foi absorvido pelo líder do consórcio. PERSISTEM OS PROBLEMAS
JUNTO À ALSTON
Licenciamento ambiental concluído em 7/9/2014 e pendências com IPHAN
concluídas em 26/3/2014
Obras civis: Previsão de conclusão em 1/3/2016 (POSTERGADO 2 MESES)
Montagem: Previsão de início: 31/10/2015 (POSTERGADO 2 MESES); Previsão
de conclusão em 4/2/2016 (POSTERGADO MAIS DE 1 MÊS)
Instalação do MPCC: Previsão de início:30/10/2015; Previsão de conclusão em
30/12/2015
Comissionamento: Previsão de início: 18/2/2016 (POSTERGADO MAIS DE 1
MÊS); Previsão de conclusão em 30/3/2016 (POSTERGADO 2 MESES)
Energização: 30/3/2016 (POSTERGADO 2 MESES)
LT Irecê/Morro do Chapéu II 30/11/2015
Estágio atual da LT: Fundiário 94% liberado. Material armazenado no fabricante.
Ponto crítico: Constatou-se que o traçado da LT previsto no R3 atravessa uma
mina de fosfato (Mineradora GALVANI). Estão sendo negociadas soluções junto
à mineradora. SE A LICENÇA DO INEMA NÃO FOR EMITIDA ATÉ 15/9/2015, A
CHESF IRÁ MANTER O TRAÇADO PARA NÃO COMPROMETER A DATA DE
30/11/2015
Licenciamento ambiental concluído em 13/4/2015 e pendências com IPHAN
concluídas em 26/3/2014
Escavações: Iniciado em 30/6/2015; Previsão de conclusão em 15/9/2015
(POSTERGADO 15 DIAS)
Fundações: Iniciado em: 3/7/2015; Previsão de conclusão em 15/10/2015
(POSTERGADO 1 MÊS E MEIO)
Montagem: Previsão de início:15/9/2015 (POSTERGADO 2 MESES); Previsão
de conclusão em 15/11/2015 (POSTERGADO 2 MESES)
Lançamento de cabos: Previsão de início: 15/10/2015 (POSTERGADO 2 MESES
E MEIO); Previsão de conclusão em 28/11/2015 (POSTERGADO 2 MESES)
Conclusão: Previsão de início: 10/11/2015 (POSTERGADO 1 MÊS E MEIO);
Previsão de conclusão em 30/11/2015 (POSTERGADO 1 MÊS E MEIO)
07/02/2017
43 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
CHESF T2012-032-ALT 230kV Paraíso - Lagoa Nova II e SE 230/69 kV Lagoa Nova II
CC 010/2011 30/03/2016 960 Não emitida
Inicio do comissionamento da Subestação em 26/08, mesmo com montagem
civil e eletromecânica ainda em andamento. LT com problemas no licenciamento
em função do CAR, com previsão de conclusão para 30/08/15. Ainda não foi
realizada a quebra de objeto (separação da SE e LT), o que leva a um
desenvolvimento físico no SIGET de 40%. Previsão de energização da SE em
30/10/15 e da LT em setembro/16 (reunião DMSE).
Não houve atualização desde a ultima reunião, mesmo com vários contatos com
a Chesf. Necessidade de notificação.
Operação comercial alterada para 30/03/2016, mesmo com previsão de LT da LT
para 31/09/2015
11/07/2016
CHESF T2012-032-B SE 230/69 kV Ibiapina II CC 010/2011 30/03/2016 960 17/01/2014
LI/ASV em 17/01/2014. IPHAN da SE em 30/09/2014. Ainda sem IPHAN da LT, a
previsão em reunião com a CHESF era de 13/05/2015, agora sem previsão.
Liberação da LT na justiça federal. Segundo a CHESF já possuem a liminar mas
não tem a execução que está parada devido a greve do judiciário.
Resolveu o problema de fundiário em uma das fazendas compradas pelos
Geradores.
A previsão no SIGET continua em 30/03/2016 - Ref 08/2015 (desde o início do
acompanhamento era 29/02/2016).
Desenvolvimento: Fundações 1%
Apesar de não ter modificado no SIGET a CHESF alega que a obra da SE está
em andamento com fundações dos equipamentos e levantando a parte civil da
casa de controle e GMG
Pelo ritmo das obras acredito ser difícil a contrução de toda a SE em 6 meses.
30/03/2016
TRANSNORTE T2012-033-ALT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista
CC 003/2012 04/11/2017 1014 Não emitida
LI não emitida - Problemas para emissão da Licença Ambiental devido ao
componente indígena do EIA/RIMA e uma Ação Civil Pública - ACP. A TNE
Requereu à Aneel a rescisão do Contrato de Concessão 003/2012-ANEEL,
por meio de carta s/n de 12/8/2015. Doc nº 48513.024138/2015-00
04/11/2017
44 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
CHESF T2012-038 LT 500 kV Recife II - Suape II C2 CC 018/2011 06/03/2017 1244 Não emitida
Comissionamento para 28/02/2017
Energização para 06/03/2017
LI prevista para 30/12/2015.
3 problemas que a CHESF alega:
I Problema : LP emitida em 02/07/2015 pela CPRH - com 46 varias
condicionantes sendo uma delas que a CHESF deveria se responsabilizar pela
preservação de uma grande area ambiental pelo tempo da concessão. A CHESF
irá tentar rever esta(s) obrigação(ões).
Area ambienal e juridica da CHESF esta avaliando.
Sera estudado novo tracado.
II Problema: Problemas com a instabilidade do terreno da SE de Suape II.
Deverá ser adquirido novo terreno complementar ao existente. A Chesf está
realizando negociações com o proprietário do terreno, visando sua aquisição.
Contudo, o proprietário do terreno está vinculando a sua negociação à solução
de impasse quanto à negociação do preço da servidão das faixas da LT. O preço
desejado pelo proprietário, conforme Laudo de Avaliação apresentado foi
considerado excessivo pela Chesf, que deverá contratar outro laudo para se
contrapor ao laudo do proprietário.
III Problema: a Chesf necessitará efetuar novo processo licitatório para a
contratação de empresa, visando à implantação da LT 500 kV Recife II / Suape II
C2, uma vez que o contrato original teve sua vigência expirada.
Contrato dos Servicos relacionados ao terreno : Incomisa e
Multiempreendimentos - Terraplanajem, IPHAN, Fundiarios, Cabos condutores e
As Built
Necessidade de comprar terreno para ampliar a SE - poderá haver problemas
Contrato de Fornecimento dos equipamentos: Alston e Incel (substituiu a GVE)
feito em 11/07/12 será aditivado.
Contrato de Fornecimento dos equipamentos das LT (torres etc) expirou e será
recontratado - poderá ter problemas e atrasos
06/03/2017
CHESF T2012-039-A LT 500 kV Camaçari IV - Sapeaçu CC 019/2011 11/04/2017 1219 Não emitida
Novo gestor definido. Ele está fazendo tratativas com o orgão ambiental da Bahia
(INEMA) para liberação da LI. Houve problemas com a obtenção da DUP, mas
que já foi resolvido. Assim, gestor está trabalhando para que até o final desse
mês seja obtida a LI.
Ademais, a empreteira responsável pelas obras já sinalizou que irá querer rever
os valores do contrato e o gestor já está tentando contornar este problema.
11/04/2017
45 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
CHESF T2012-039-B LT 230 kV Sapeaçu - Santo Antônio de Jesus C3 CC 019/2011 08/04/2017 1216 Não emitida
Novo gestor definido. Ele está fazendo tratativas com o orgão ambiental da Bahia
(INEMA) para liberação da LI. Houve problemas com a obtenção da DUP, mas
que já foi resolvido. Assim, gestor está trabalhando para que até o final desse
mês seja obtida a LI.
Ademais, a empreteira responsável pelas obras já sinalizou que irá querer rever
os valores do contrato e o gestor já está tentando contornar este problema.
08/04/2017
LTTE T2012-040LT 500 kV Taubaté - Nova Iguaçu e SE Nova Iguaçu 500/345/138 kV
CC 020/2011 01/09/2016 935 23/05/2013
Torres embargadas - LT 500kV Taubaté - Nova Iguaçu: 11 (10 judicial e 1 pelo
ICMBio/Cicuta)
- Seccionamento LT 345kV: 17 (judicial);
Impedimentos - LT 500kV Taubaté - Nova Iguaçu: 5 (interferência com
Aeródromo Taubaté);
A liberação da infraestrutura do MG de 500kV da ampliação da SE Taubaté e do
trecho de LT em Circuito Duplo compartilhado impossibilitam o início da
construção da EL na SE Taubaté e inviabiliza a previsão exata da data da
entrada em operação da LT Taubaté – Nova Iguaçu (Previsão 8 meses após
finalização das obras da COPEL);
Previsão de conclusão: 1ª Etapa: meta março / 2016
Seccionamentos das 2 LTs 500kV de Furnas;
Pátios 500kV e 138kV na SE Nova Iguaçu.
2ª Etapa: meta Setembro / 2016
Conclusão da LT 500kV Taubaté – Nova Iguaçu
Conclusão do pátio 345 kV e Seccionamento 345kV
SE Taubaté e Trecho C. Duplo: dependência Copel;
01/09/2016
46 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
IEGARANHUNS T2012-042-ASE 500/230 kV Garanhuns e LT 230 kV Garanhuns - Angelim
CC 022/2011 30/10/2015 508 01/07/2013
SE Garanhuns está em fase de finalização no lançamento de cabos de controle.
Equipamentos de pátio todos instalados, pórticos prontos, transformadores
passando por tratamento de óleo. Seccionamento encabeçado na SE.
Segundo a concessionaria o atraso é devido a baixa produtividade da empreiteira
contratada.
Barramento 230 kV SE Garanhuns (PONTO DE CONEXÃO DE FUTURAS
EÓLICAS): Previsão 31/8/2015
Bay SE Angelim 230 kV: 30/10/2015
NÃO CONSEGUI CONTATO TELEFÔNICO COM OS REPRESENTANTES DA
IEGARANHUNS. INFORMARAM POR E-MAIL QUE ATÉ SEGUNDA-FEIRA,
17/8/2015, ENVIARÃO MAIORES ESCLARECIMENTOS SOBRE O NOVO
ATRASO.
30/10/2015
47 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
IEGARANHUNS T2012-042-B SE 500/230 kV Pau Ferro CC 022/2011 30/11/2015 539 01/07/2011
Trafos sendo preenchidos com óleo. Já foram feitos 2 trafos e ainda faltam 5
(vão mais 40 dias).
A interligação do barramento de 230 kV com a Chesf está sendo realizada. É o
caminho crítico da obra.
A construção do seccionamento da LT 500 kV Angelim II - Recife II está sendo
feita sem problemas após terem sido resolvidos os problemas fundiários com o
IPHAN.
SE Pau Ferro: Previsão 30/09/2015
Seccionamento LT 500 kV Recife II - Angelim II: Previsão 30/11/15
16/12/2015
48 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
IEGARANHUNS T2012-042-CLT 500kV Luiz Gonzaga - Garanhuns e LT 500kV Garanhuns - Pau Ferro
CC 022/2011 01/10/2015 479 01/07/2013
As LTs estão prontas.
Houve um novo atraso devido a dificuldades encontradas durante a realização
dos estudos pré-operacionais solicitados pelo ONS.
Previsão de estar apto a entrar em operação: 31/8/2015
Energização da LT na SE Luis Gonzaga: 10/9/2015 (Devido à sequência de
energização por etapas)
01/10/2015
49 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
IEGARANHUNS T2012-042-D LT 500 kV Garanhuns - Campina Grande III CC 022/2011 01/10/2015 479 01/07/2013
As LTs estão prontas.
Houve um novo atraso devido a dificuldades encontradas durante a realização
dos estudos pré-operacionais solicitados pelo ONS.
Previsão de estar apto a entrar em operação: 31/8/2015
Energização da LT na SE Campina Grande III: 10/9/2015 (Devido à sequência de
energização por etapas)
01/10/2015
CHESF T2012-053SE Pirajá 230/69 kV - 360 MVA; LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá e LT 230 kV Pituaçu - Pirajá.
CC 015/2012 30/01/2017 1177 Não emitida Gestor está viajando. Previsão da LI passou para 21/02/2016. 30/01/2017
CHESF T2012-057-BLT 230 kV JARDIM - NOSSA SENHORA DO SOCORRO; SE 230/69 KV NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CC 005/2012 27/02/2016 658 13/09/2013
Previsao da LO para 30/12/2015
Energização para 27/02/2016 e comissionamento para 29/02/2016 (SIGET)
A LT esta sendo feita pela ABB com problemas.
Aditivo do contrato com a ABB até 30/11/2015
Problemas com a entrega dos equipamentos devido às chuvas de Julho.
Contrato de Fornecimento dos Equipamentos: Consorcio ABB com a TSK
LI valida até 13/09/2015 (emitida em 13/09/2013) Orgão Ambiental é a ADEMA-
Sergipe. Esta sendo providenciada nova data de vencimento para cobrira a
previsão de 30/01/2016.
Fundacao em 84% segundo SIGET. Apenas a Fundação da SE.
Fundações da LT esta em 0%.
Equipe Anderson/Roterdan fiscalizaram essa obra em 06/07/2015
27/02/2016
50 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
CHESF T2012-078SE 500/230 kV Igaporã III; SE 230/69 kV Pindaí II (ICG) e LTs 230 kV
CC 019/2012 12/10/2015 618 02/12/2013
Consórcio liderado pela ABB Problemas com o fornecimento de material pelo
consórcio
SE Igaporã II DEVE TERMINAR ATÉ 30/8/2015
Estão sendo feitos os lançamentos de cabos de dados entre os painéis e os
equipamentos de pátio. O comissionamento do diferencial de linha dependerá da
conclusão das LTs entre Igaporã II e III.
SE Igaporã III
Segundo a Chesf, o setor de 500 kV da SE Igaporã III é o caminho crítico da obra
e deverá ser energizado somente em 30/9/2015 ESSA DATA NÃO VAI
ACONTECER. HOUVE ATRASOS NA FABRICAÇÃO DOS PAINÉIS DA TAESA
(ALTERAÇÕES DE PROJETO) E ATRASOS NA CONCLUSÃO DE OBRAS
CIVIS DO 500 kV. O PÁTIO DE 230 kV ESTÁ PRATICAMENTE FINALIZADO,
FALTANDO PEQUENOS ACABAMENTOS. TAF PREVISTO PARA TÉRMINO
5/9/2015. 18/10/2015 SERÁ A NOVA PREVISÃO DE ENERGIZAÇÃO DO 500
kV
Licenciamento ambiental concluído em 14/5/2014 e pendências com IPHAN
concluídas em 9/5/2014
Obras civis: Previsão de conclusão em 15/9/2015.
Montagem: Previsão de conclusão em 29/9/2015.
Instalação do MPCC: Previsão de conclusão em 13/10/2015 devido às alterações
de projeto e consequentes atrasos na fabricação dos painéis da TAESA.
Comissionamento: Previsão de conclusão em 12/10/2015
Energização: Previsão de conclusão em 15/10/2015
Todas as unidades dos ATs já estão comissionadas. A unidade reserva dos ATs
500/230 kV sofreu avaria durante o transporte e foi enviada de volta para a
fábrica. Previsão de retornar à subestação até agosto/2015.
SE Pindaí II - prev. 15/9/2015 energizando via 230 kV de Igaporã III (SEGUNDO
METÓDIO. PREVISÃO MAIS REALISTA PARA NOVEMBRO/2015)
Licenciamento ambiental concluído em 14/5/2014 e pendências com IPHAN
concluídas em 9/5/2014
Obras civis: Previsão de conclusão em 30/7/2015. em fase de acabamento.
TERMINADO. FALTAM PEQUENAS PENDÊNCIAS
Montagem: Previsão de conclusão em 30/8/2015. Concluída a montagem de
equipamentos. Todos os trafos já estão nas bases e comissionados. Em faze de
lançamento do barramento aéreo, que deve ser concluído até 17/7/2015.
Instalação do MPCC: Previsão de conclusão em 30/7/2015. Painéis na obra e em
fase de conexão de cabos e conferência de endereçamento. A montagem da
mesa de comando deve ser feita até final de julho/2015.
Comissionamento: Previsão de conclusão em 1/10/2015 EM ANDAMENTO
30/11/2015
TP NORTE T2012-098LT 500 KV PARANAÍTA – CLÁUDIA – PARANATINGA – RIBEIRÃOZINHO C1 e C2 - SEs PARAN;CLÁUDA E PARANAT
CC 012/2012 30/11/2015 324 05/02/2013
Foi realizada inspeção de campo em maio e será realizada nova inspeção de
campo em junho. Avanço físico de 7% no mês. Previsão de conclusão informada
para diretoria da ANEEL:30/09/2015.
A previsão final da entrada em operação é a que segue:
LT Matrinchã - novembro/2015
30/11/2015
51 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
TP SUL T2012-113LT́ s 500 kV RIBEIRÃOZINHO – RIO VERDE N. C3, RIO VERDE N. – MARIMBONDO II CD, SE MARIMBONDO II
CC 013/2012 31/12/2015 355 19/11/2013
Não está sendo priorizada nesse momento. Avanço físico de 2% no mês.
A previsão final da entrada em operação é a que segue:
LT Guaraciaba - dezembro/2015
31/12/2015
CHESF T2012-114-A SE Touros / LT 230 kV Ceara-Mirim II - Touros CC 018/2012 30/05/2016 849 04/09/2015LI da LT obtida em 31/08/2015. Permanece com previsão de energização da SE
para 30/10/15 e da LT para 30/05/16 (informação do SIGET)26/09/2016
CHESF T2012-114-B LT 230 kV Mossoró IV /Mossoró II CC 018/2012 30/06/2016 880 15/06/2015LI obtida em 15/06/15. Dificuldade na liberação fundiária, com ajuizamento de
ações. Previsão de obtenção da ASV para 15/10/2015 e energização em
30/06/201530/06/2016
CHESF T2013-006SE Mossoró II - Instalação do 4º Transformador Trifásico 230/69 kV - 100 MVA e conexões associadas.
REA 3892/2013 28/02/2016 367 02/07/2015Não houve atualização desde a ultima reunião, mesmo com vários contatos com
a Chesf. Necessidade de notificação. Previsão de energização em 28/02/1628/02/2016
ATE XVII T2013-024LT 500 kV Milagres II - Açu III, SE Milagres II 500 kV e SE Açu III 500/230 kV - 900 MVA
CC 005/2013 30/06/2016 126 12/03/2015
Pelas informações da apresentação enviada em 09/2015:
Etapa de prospecção concluída (SE, canteiros, torres, acessos, praças de
lançamento - IPHAN).
94% do fundiário liberado para construção.
Canteiros de obra em funcionamento e colaboradores. Canteiros de Açu III (151),
Milagres II (75), Cajazeiras/PB (419), Alexandria/RN (166) e Campo Grande/RN
(171) - Total (982 colaboradores).
Data do SIGET passou para 30/06/2016 e desde o início do acompanhamento
era 25/02/2016. Na apresentação de 09/2015 (abril/2016 - Curva S).
Canteiro de obras 91%; Fundações 27%; Físico 18%; Geral: 54%
O ponto crítico apontado passou a ser o remanejamento dos reatores de linha da
SE Milagres para a SE Milagres II
20/10/2016
52 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
ATE XVI T2013-028LTs 500kV Miracema - Gilbués II - Barreiras II - B.J. da Lapa II - Ibicoara - Sapeaçu
CC 001/2013 31/07/2016 157 16/03/2015
LI emitida em 16/03/2015. ASV emitida em 20/05/2015. Data projetada pela
SFE,de acodo com a data de tendência estatística considerando a data de
emissão da LI. Fundiário com 85% liberado. Situação da Obra (SIGET): Canteiro
de obras 82%, Fundações 3%, Desenvolvimento físico 12%. Desenvolvimento
Geral 48% (mesmos dados do mês anterior). Foram enviados documentos que
comprovam aquisição de terrenos das SE's, contratos com fornecedores de
materiais, Contratos com EPCista e contratos de CCI e CPST, além da situação
fundiária. Em reunião com a Diretoria da ANEEL, Concessionária, SFE e SFG
ocorrida em 30/07/15, o Agente informou que a conclusão das obras estava
prevista para 25/07/16, 14 meses após a emissão da ASV. Entretanto no SIGET
o Agente registra como prazo previsto de conclusão em 19/11/16.
02/11/2016
ATE XVIII T2013-031 LT Estreito - Itabirito 2 em 500 kV CC 006/2013 31/12/2016 494 Não emitida
Efetiva LP: 18/12/2014;
Entrada LI: 4/3/2015 - Previsão LI: 30/01/2016
Previsão ASV: 22/10/2015
A SUPRAM, ainda não emitiu o parecer técnico de forma a dar continuidade ao
processo e ser possível a inclusão do mesmo na pauta de reunião do Conselho
de Política Ambiental – COPAM, órgão deliberativo, para aprovação da emissão
da Licença de Instalação. Liberação Fundiária
Torres liberadas - 76% (525)
Torres embargadas - 14% (95)
Torres negociadas - 8% (55)
Torres em negociação - 3% (20)
Total de torres - 694
6% registrado no SIGET de avanço físico referente à instalação predial de
canteiro de obras, antecipando à emissão da LI para início das obras. (registro
inadequado no SIGET pelo fato de avanço físico ser relativo à avanço efetivo de
obra).
31/12/2016
53 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
ITACAIÚNAS T2013-042LT 500 kV Tucuruí II - Itacaiúnas e LT 500 kV Itacaiúnas - Colinas C2
CC 012/2013 01/08/2017 365 Não emitida
Efetiva LP: 16/7/2014;
Entrada LI: 4/8/2014 - Previsão LI: 1/10/2015
Previsão ASV: 1/10/2015
Há 45% do empreendimento liberado pelo licenciamento.
14/8/2015 - Ofício IPHAN aprovando o 2º relatório de prospecção (244 km).
No Ofício de 14/8/2015 o IPHAN solicitou realização de prospecções
arqueológicas nas áreas destinadas aos novos acessos, bem como nas estradas
de acesso existentes.
Serviços:
Projeto básico de:
LT - 100% aprovado pelo ONS;
Subestações, equipamentos e estudos - 95% aprovado pelo ONS;
Topografia - 95%;
Implantação do traçado em campo - 95%
Sondagem geotécnica - 90%;
Prospecção arqueológica - 94%, faltando áreas ainda não liberadas para acesso -
relatório em fase de produção;
Gestão ambiental - contrato em fase de negociação - 0% executado;
Equipamentos de compensação reativa:
- Banco de reatores - etapa de fabricação - (20%) 40% de avanço;
- Banco de capacitores - etapa de detalhamento de Projeto executivo, (4%) 5%
de avanço.
Estruturas - Etapa de fabricação - 7%
Contratos regulados - CPST (assinado em 9/12/2013); CCI (não assinado ainda)
Locação de torres - 94%, em campo, faltando áreas ainda não liberadas para
acesso;
01/08/2017
ATE XXI T2013-043LT 500 kV Xingu - Parauapebas - Miracema C1/C2, LT 500 kV Parauapebas - Itacaiúnas e SE Parauapebas
CC 013/2013 30/11/2016 121 Não Emitida
Obteve LP em 15/06/15. Não tem LI nem ASV (previsto para 15/09/2015). Tem
problemas na liberação fundiária. Enviou relatório informando que já tem 17%
das áreas de torres liberadas para o trabalho, 21% já negociadas e o restante
ainda em negociação. Previsão de término alterada para 30/11/16.
07/04/2017
ATE XIX T2013-044LT 500 kV São João do Piauí - Milagres II C2 e LT 500 kV Luiz Gonzaga - Milagres II C2
CC 009/2013 31/10/2016 91 25/08/2015LI obtida para 25/08/2015. Em relação ás questões fundiárias, das 1087 torres
previstas para a construção da LT, 58,4% das torres já estão liberadas.08/12/2016
54 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
SÃO JOÃO T2013-045 LT 500 kV Gilbués II - São João do Piauí C1 CC 008/2013 31/07/2016 0 30/04/2014
Conversei com o Kalgen. Ele informou que as obras estão bem adiantadas, que
nas SEs de São João do Piauí e de Gilbués já foi iniciada a terraplenagem.
Informou que a maioria dos fornecedores estão contratados e que os materiais já
estão chegando nas subestações. No geral, no que depender da São João, a
obra poderá ser adiantada. Porém, não arriscou dizer o quanto pode ser
adiantada, pois depende da construção de Gilbués, que é de responsabildiade
ABENGOA e CHESF. Enviou um relatório apresentado ao MME sobre a obra na
semana passada. Avanço físico de 19%.
31/07/2016
CHESF T2013-046SE IGAPORÃ II - Instalação de transformador trifásico 230/69 kV,de 150 MVA,e conexões.
REA 4316/2013 12/05/2016 179 Não previsto
CONTRATO FOI ASSINADO EM 12/5/2015. Prazo contratual: 12 meses. JÁ
POSSUI ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO. PREVISÃO DE CONCLUSÃO
INFORMADA PELA CHESF PARA 12/5/2016 FATALMENTE NÃO SERÁ
CUMPRIDA.
Projetos civil e eletromecânico: Previsão 31/8/2015
Equipamentos principais e demais: Contratados e em fabricação. Entregas
previstas até dezembro/2015
Mobilização da obra: ocorreu em 12/8/2015
30/05/2016
CEEE-GT T2013-047SE Quinta - Terceiro Transformador Trifásico 230/138 kV, de 50 MVA
REA 4327/2013 09/05/2016 228 Não previsto Trecho 1.3 - 01 (98,27% liberado); 09/05/2016
PARANAÍBA T2013-062LTs 500kV Barreiras II - Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2
CC 007/2013 30/05/2016 28 05/12/2014
Tem 60% das obras em andamento. Cronograma para final de maio de 2016. Rio
das Éguas e Luzânia, subestações dentro do cronograma. Barreiras está
iniciando neste mês. Tiveram atraso por conta da ABENGOA com relação aos
projetos, contudo o problema foi resolvido e estão pedindo uma compensação da
ABENGOA, uma solução para compensar na obra o atraso na apresentação dos
projetos. Ainda não obtiveram resposta e vão realizar reunião para resolver o
assunto. Avanço físico de 8%.
21/07/2016
ATE XX T2013-065LT 500 kV Presidente Dutra – Teresina II – Sobral III, C3
CC 010/2013 30/12/2016 151 Não emitida
Segundo reunião de 30/07/2015.
LP 14/07/2015
ASV - prevista para 30/09/2015 (SIGET) IBAMA possui ASV para a SE de
Teresina emitido em 25/03/2015
LI prevista para 30/09/2015 solicitada em 14/07/2015
Problemas atual: Projetista para a SE
Solicitada DUP para ANEEL em 29/04/2015 (sem resposta)
Fundiário: 54% liberado para a construção
Previsao de Finalizar: 14 meses após ASV: 30/10/2016 (SIGET para 28/02/2017)
ato Legal para 01/08/2016
10/04/2017
55 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
ETN T2013-077SE João Câmara III - 3º banco de ATR 500/138 kV,conexões, IB,banco de reator 500kV e conexões.
REA 4443/2013 11/04/2016 0 Não previsto
Projeto executivo com previsão de conclusão em 30/09 (95%). Contrução civil
(66%) e montagem eletromecânica (10%) em andamento, com previsão de
conclusão para 09/01/16 e 30/11/15. Previsão de entrada em Operação
comercial em 30/03/16 e operação assistida até 29/04/16
11/04/2016
ETN T2013-078SE João Câmara III - 4º banco de ATR 500/138 kV,conexões e IB
REA 4443/2013 11/04/2016 0 Não previsto
Projeto executivo com previsão de conclusão em 30/09 (95%). Contrução civil
(66%) e montagem eletromecânica (10%) em andamento, com previsão de
conclusão para 09/01/16 e 30/11/15. Previsão de entrada em Operação
comercial em 30/03/16 e operação assistida até 29/04/16
11/04/2016
CHESF T2013-082SE João Câmara II - 2 bancos de capacitores e conexões.
REA 4445/2013 30/12/2016 269 Não previstoSem atualização desde a última reunião. Dificuldade de acompanhamento no
SIGET. CCT com previsão de assinatura em 28/11/2015. Previsão de
energização em 30/12/2016. Necessidade de notificação para a Chesf30/12/2016
CHESF T2013-084 SE João Câmara II - 3º TR 230/69 kV e conexões. REA 4445/2013 30/12/2016 257 Não previstoSem atualização desde a última reunião. Dificuldade de acompanhamento no
SIGET. Previsão de energização em 30/12/2016. Necessidade de notificação
para a Chesf30/12/2016
56 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
ETN T2013-085SE João Câmara III - Banco de reatores 500kV e conexões.
REA 4443/2013 31/03/2016 111 Não previsto
Iniciada a conexão dos reatores. Obras no setor de 500 kV estão adiantadas.
Permanece com data de energização para 31/03/16 e com dificuldade para
acompanhamento no SIGET. Obs: Aguardando apreciação da diretoria da
ANEEL sobre a alteração da data de conclusão, conforme registro de reunião
entre SRT e ETN ocorrida em 16/07/2014.
31/03/2016
CEEE-GT T2013-087LT 230 kV Cidade Industrial – Guaíba 2 - Instalação de 38,2 km de cabo OPGW com 24 fibras
REA 4460/2013 31/10/2015 137 Não previsto
Após retirada do embargo judicial, o Plano de ação foi atualizado, ocasionando a
postergação supracitada. A contratada está em execução das atividades
programadas.
Adiou a previsão de conclusão para 31/10/201518/11/2015
CEEE-GT T2013-088LT 230 kV Santa Cruz 1 – Charqueadas - Instalação de 28,6 km de cabo OPGW com 24 fibras
REA 4460/2013 13/07/2016 210 Não previsto
A licitação foi realizada em 14/07/2015. Porém ainda não houve homologação do
vencedor. O julgamento do vencedor da licitação está em fase final. Há previsão
de assinatura do contrato até final de set/2015. Previsão de conclusão para
14/05/2016
13/07/2016
CHESF T2013-097SE Igaporã III - 3º ATR 500/230 kV, conexões, e banco de reatores.
REA 4493/2014 30/01/2017 360 Não previsto
O SIGET não tem sido atualizado com datas confiáveis pois o processo licitatório
ainda não foi encerrado. A elaboração do edital demorou em função de várias
adequações que surgiram no escopo do projeto básico. A previsão de publicação
do edital é até final de agosto/2015. Deve levar de 6 a 8 meses para a
contratação. Previsão otimista de assinatura de contrato para 30/1/2016 e
previsão mais realista para 30/4/2016.
Segundo Osvaldo Paiva, o prazo contratual será de cerca de 15 meses. Dessa
forma, certamente o prazo para entrada em operação será novamente
postergado. (Se tudo der certo, a obra deverá ser concluída em junho ou
julho/2017)
30/04/2017
TMT T2013-098 LT 500 kV Marimbondo II - Assis - CS CC 004/2013 14/12/2015 0 07/11/2014 Conforme consta no SIGET, Projeto executivo 84%. 30/09/2016
ELETROSUL T2014-006Seccionamento da LT 138 kV Porto Primavera - Ivinhema na SE Nova Andradina
REA 4543/2014 29/01/2016 0 04/08/2015Avanço físico de 1%. Eletrosul trabalha com data de energização um mês antes
do que determina o Contrato de Concessão 25/04/2016
57 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
CHESF T2014-008SE PICOS - 2 BCs 230 kV, 15 Mvar cada, e respectivas conexões.
REA 4602/2014 04/07/2016 91 Não emitida
A empresa vencedora da licitação foi a JPW Eng Ltda, que já assinou o contrato,
mas o mesmo ainda será datado e assinado pela Presidência da CHESF. Em
informações anteriores a execução do contrato seria de 10 meses a partir da
assinatura do contrato.
A data do SIGET passou para 04/07/2016 - Ref 08/2015 (desde o começo do
acompanhamento 04/04/2016)
O gestor técnico do contrato será o Sr Marcos Leonardo - (81) 3229-3654
04/07/2016
ELETROSUL T2014-024 Subestação Ivinhema 2 230/138 kV CC 008/2014 29/01/2016 0 28/01/2015Avanço físico de 30%. Eletrosul trabalha com data de energização um mês antes
do que determina o Contrato de Concessão 18/02/2016
BMTE T2014-071LT 800 kV XINGU/ESTREITO C-1 PA/MG E ESTAÇÕES CONVERSORAS CA/CC 800 KV JUNTO ÀS SES XINGU E ESTREITO
CC 014/2014 12/02/2018 0 Não emitida
LP emitida em 20/5/2015, apenas 2 dias após a data prevista. Aquisição de materiais para a obra inciada em 16/12/2014. LI para as conversoras e instalação de canteiro prevista para 30/09/2015.
Pedido de LI para as conversoras protocolado no IBAMA em 01/06/2015. Restam anuencias do Min. Saúde e Fundação Palmares. Pedido de LI para as LTs será protocolado no dia 19/06/2015. As LIs das linhas previstas para 30/10/2015.
A BMTE necessita que a LT 230kV Tucuruí / Altamira, que cruza a área da SE Xingu, seja realocada ou aberta até 15/08/2015 para mobilização e início das obras na SE em agosto/2015. ANEEL publicou em 24/07 a REA 5353, de 21/07/2015, autorizando a BMTE a remanejar trecho da LT 230 kV Tucuruí / Altamira, com finalidade de desobstrução da Subestação Xingu.
12/02/2018
ATE XXII T2014-073 LT 500 kV Marimbondo II – Campinas CC 002/2014 30/11/2016 0 19/08/2015Conforme consta no SIGET, Projeto executivo 23% e LI obtida em 19/08/2015.
ASV prevista para setembro.10/01/2017
GENEBRA T2014-075-A LT 500 kV ARARAQUARA 2 /ITATIBA C-1 SP CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 82% e LI prevista para
14/11/2015.14/11/2017
GENEBRA T2014-075-B CE 300/-300 Mvar ITATIBA CE1 SP CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 44% e LI prevista para
14/11/2015.14/11/2017
GENEBRA T2014-075-C CE 300/-300 MVAr SANTA BARBARA CE1 SP CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 44% e LI prevista para
14/11/2015.14/11/2017
GENEBRA T2014-075-DSE FERNAO DIAS 500/440 kV 1200 MVA, LT 500kV Araraquara 2 - Fernão Dias C1 SP
CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 82% e LI prevista para
14/11/2015.14/11/2017
GENEBRA T2014-075-E LT 500 kV ITATIBA /BATEIAS C-1 SP/PR CC 001/2014 14/11/2017 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 61% e LI prevista para
14/11/2015.14/11/2017
58 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE
Relatório de Empreendimentos por Grupo - ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO 2015
Transmissora Código Nome do Empreendimento Ato LegalConclusão
Previsão
Atraso
Previsto
(dias)
Data LI Observações
Data
Projetada
SFE
GENEBRA T2014-075-FSE Fernão Dias 500/440 kV - 2400 MVA (2° e 3° banco de autotransformadores)
CC 001/2014 14/05/2018 0 Não emitidaConforme consta no SIGET, Projeto executivo 76% e LI prevista para
14/11/2015.14/05/2018
CANTAREIRA T2014-078 LT 500 kV Estreito - Fernao Dias CD CC 019/2014 05/03/2018 0 Não emitida
Previsão LP: 30/09/2015;
Previsão LI: 22/10/2015;
FUNAI: Não óbice emitido em 12/03/2015;
FCP: Não óbice emitido em 18/08/2014;
IPHAN:
- Protocolo Projeto Diagnóstico e Prospecção: 01/09/2014
- Solicitação Complementações IPHAN: 05/01/2015
- Protocolo Complementações: 04/03/2015
- Publicação Portaria de Diagnóstico e Prospecção: 20/04/2015
- Diagnóstico Interventivo Finalizado e Protocolado: 11/08/2015.
- Prospecção Arqueologica em elaboração
Liberação Fundiária:
Em negociação - 108 - 14,54%
Negociados - 335 - 45,09
Embargos - 56 - 7,53
Pendentes negociação - 244 - 32,84%
Ainda não há DUP - prevista para 10/10/2015
Identificado atraso de 4% em relação à curva S (metas intermediárias)
05/03/2018
TP NORTE T2015-003SE SINOP e LT 500 kV Cláudia - Paranatinga - Solução Alternativa para escoamento da UHE Teles Pires
REA 5050/2015 28/09/2015 153 19/02/2015
• SE Sinop - Em fase final de montagem e testes, previsão de conclusão, 31/07;
• SE Claudia - Em fase final de montagem e testes, previsão de conclusão,
31/07;
• LT de SE Sinop a derivação ramal - lançamento de cabos em fase de
conclusão, montagem de torres idem (recentemente foram liberadas para
montagem 5 torres, que estavam em terreno embargado), previsão de conclusão,
31/07; e
• LT de derivação ramal a Alta Floresta - lançamento de cabos em fase de
conclusão, faltam ainda algumas torres para montagem, mas a previsão de
conclusão é 31/07.
• SE Paranaita - Em fase final de montagem e testes, previsão de conclusão,
31/07; e
• LT de Alta Floresta a SE Paranaita - Lançamento de cabos iniciado, existem
diversas fundações e torres a serem executadas/montadas, a previsão de
conclusão é 18/09.
A previsão final da entrada em operação é a que segue:
Ramal Sinop - 28.09.2015
28/09/2015
59 Planilha de acompanhamento_atualizada
RELATÓRIO TRIMESTRAL
ACOMPANHAMENTO DIFERENCIADO DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA REDE BÁSICASUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - SFE