GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO Presidencia Wegionar ... · 04.01 alcantarilla tipo tmc 04.01.01 trazo...

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

Presidencia Wegionar

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 6 6 1 -2011-GR CUSCO/PR

cusco, 0 1 JUL 2011

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

VISTO: La Carta N° 204-2011/CCII del CONSORCIO CALCA II, Carta No. 147-2011- CSI/SUP del Consorcio Supervisor Imperial, Informe Técnico V.V N° 003-2011-GR CUSCO/GRPPAT-OPI, Informe N° 038-2011-GR CUSCO/GRPPAT-OPI-KCBG, Oficio N° 060-2011- GR CUSCO/GRPPAT-OPI, Informes Nos 148 y 151-2011-GR CUSCO/GRPPAT-OPI de la Sub Gerencia de Programación de Inversiones, Informe No 258-2011-GR CUSCO/GRPPAT-SGPCP de la Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito Público, Informe N° 417-2011-GR CUSCO/GRPPAT-SGPL de la Sub Gerencia de Planeamiento e Informe N° 159-2011-GR CUSCO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Informe Técnico N° 003- 2011-CMC de la Comisión Multidisciplinaria de Evaluación y Absolución de Consultas, Informe N° 757 y 775-2011-GR CUSCO/GGR-OSLTPI de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, Memorándum N° 616-2011-GR CUSCO/GGR de la Gerencia General Regional e Informe N° 266-2011-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0066-2010-GRCUSCO/PR del 20 de enero 2010 se Aprueba el Expediente Técnico Reformulado de la Obra "Mejoramiento Carretera Calca — Machacancha — Quellopuito de la Región Cusco", con un presupuesto total de S/. 49'501,629.79 por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta-Contrata; enmarcada en el Plan de Estimulo Económico establecido por el Decreto de Urgencia N° 040-2009, que Decreta la emisión Interna de Bonos Soberanos correspondiente a los años fiscales 2009-2010;

Que, como resultado del Proceso de Licitación Pública N° 001-2010-GRCUSCO, en fecha 16 de junio 2010, se suscribió el Contrato N° 259-2010-GR CUSCO/PR del 16 de junio 2010, para la ejecución de la Obra "Mejoramiento Carretera Calca — Machacancha — Quellopuito de la Región Cusco", con el Contratista CONSORCIO CALCA II, por el monto total de S/. 51'122,333.73 y con el plazo de ejecución de obra de 334 días calendario por el sistema de Precios Unitarios, en una longitud de 22,511.34 metros;

Que, mediante Comprobante de Pago N° 10118 0/S, N° 1836 SIAF del 16 de Julio 2010 se ha entregado conforme a lo solicitado por el Contratista CONSORCIO CALCA II, el Adelanto Directo ascendente a S/. 10224,446.74, iniciándose la ejecución de la obra materia del presente, en fecha 17 de julio 2010, con fecha de conclusión al 15 de Junio 2011;

Que, mediante actos resolutivos se han aprobado diversas modificaciones en la ejecución contractual que se detallan a continuación:

MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Presupuesto Adicional N° 01 Presupuesto Deductivo N° 01

RER. 2424-2010-GR CUSCO/PR 25.NOV.2010 S/. 11'898,301.81 S/. 4907,226.54 ✓

Presupuesto Adicional No 02 Presupuesto Deductivo N° 02

RER. 223-2011-GR CUSCO/PR 24.FEB.2011 S/. 695,298.50 / 5/. 704,932.45

Presupuesto Adicional N° 03 RER. 413-2010-GR CUSCO/PR 14.ABR.2011 Carta N° 137-2011-CCII - Desistimiento

Ampliación de Plazo N° 01 RER. 2762-2010-GR CUSCO/PR 27.DIC.2010 45 días calendario

Ampliación de Plazo No 02 RER. 091-2011-GR CUSCO/PR 31.ENE.2011 06 días calendario

Ampliación de Plazo N° 03 RER. 249-2011-GR CUSCO/PR 31.ENE.2011 Improcedente 10 días calendario Ampliación de Plazo N° 04 RER. 387-2011-GR CUSCO/PR 31.MAR.2011

Ampliación de Plazo N° 05 RER. 443-2011-GR CUSCO/PR 29.ABR.2011 19 días calendario

Ampliación de Plazo N° 06 RER. 503-2011-GR CUSCO/PR 13.MAY.2011 10 días calendario

Plazo de Ejecución de Obra vigente: 424 días calendario

Fecha de conclusión de ejecución de obra: Al 13 de setiembre 2011

Que, la Quinta Disposición Final de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto modificada por la Disposición Complementaria Modificatoria Única de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, establece, "Sólo procedecerá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente, previamente, con disponibilidad presupuestal, con aprobación del Titular de le Entidad mediante resolución correspondiente, o en el caso de empresas, incluyendo aquellas bajo el ámbito de FONAFE, por Acuerdo del Directorio de la empresa, y en los casos que su valor, restándole los presupuestos deductivos vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original. Para el caso de las

pQVeMC,. OEt €10


Presidencia Wegionat

obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad o el Directorio de la Empresa, según corresponda, se requiere contar, previamente para su ejecución y pago, con la disponibilidad presupuestaria v la autorización expresa de la Contraloría General de República independientemente de la fecha del contrato de obra. Para estos efectos, la Contraloría General de la República debe observar los plazos y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Cuando se trate de la ejecución de obras adicionales en el marco de un proyecto de inversión pública, cuya viabilidad se haya visto afectada, el órgano competente deberá resolver la verificación de la misma";

Que, de acuerdo a lo previsto por el Artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado "Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad'. Asimismo dispone, que la decisión de la Entidad de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje. Conforme establece el segundo párrafo del Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad, requieren previamente, para su ejecución v paco, la autorización expresa de la Contraloría General de la República. En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la Contraloría General de la República se emitirá previa al pago. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento, el cual deberá ser motivado en todos los casos. El referido plazo se computará a partir del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento de la Contraloría General de la República, la Entidad está autorizada para disponer la ejecución y/o pago de prestaciones adicionales de obra por los montos que hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior. De requerirse información, la Contraloría General de la República hará conocer a la Entidad este requerimiento, en una sola oportunidad, a más tardar al quinto día hábil contado desde que se inició el plazo a que se refiere el párrafo precedente, más el término de la distancia. La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con el requerimiento. En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha de presentación de la documentación complementaria por parte de la Entidad a la Contraloría General de la República. El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales. Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Las prestaciones adicionales de obra no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del monto original. En caso que superen este límite se procederá a la resolución de contrato, no siendo aplicable el último párrafo del Artículo 209°, debiéndose convocar a un nuevo proceso por el saldo de obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder al proyectista;

Que, conforme se desprende del Informe de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, ha verificado, que el Consorcio Supervisor Imperial con CARTA N° 124-2011-CSI/SUP, presenta a la Entidad en fecha 05 de mayo 2011, las Consultas formuladas por el Contratista, para el pronunciamiento del Proyectista, en atención al Artículo 196° del RLCE, la Entidad por intermedio de la Comisión Designada para fines de Evaluación y Absolución de Consultas, con INFORME TECNICO N° 003-2011-CMC, emite su informe, la misma que es alcanzada mediante CARTA N° 37-2011-GR. CUSCO/GGR-OSLTPI. Asimismo, que consta en el Informe de la Supervisión Externa en el ITEM 5.0 CAUSAL DE PROCEDENCIA folios del 000030 al 000033, el sustento de la necesidad de las obras adicionales, referentes al presente trámite, en el que se expresa: "Referente a las partidas de pavimentos como mejoramientos de subrasante han existido modificaciones ante la falta de capacidad portante del suelo en diferente progresivas no considerados en el proyecto como consecuencia de las variaciones de las humedades encontrados del terreno natural por las excesivas lluvias de la zona que cambia constantemente las condiciones naturales de la zona, por lo que se considera que este cambio es originado por hechos por su naturaleza imprevisible al formularse las bases de la licitación o celebrarse el correspondiente contrato. Asimismo con respecto a las partidas de transporte, el adicional generado es por el transporte del mayor volumen de material seleccionado y corte y eliminación del material inadecuado, a los botaderos aprobados y que también se presenta por hechos por su naturaleza imprevisible al formularse las bases de la licitación o celebrarse el correspondiente contrato. Al igual que la partida de Mejoramiento de Suelos , en el caso de los metrados de las Remoción de Derrumbes han resultado como consecuencia de los desplazamientos de los taludes producidos en diferente progresivas como consecuencia de las excesivas lluvias de la zona que cambia constantemente las condiciones naturales del terreno, por lo que se considera que este cambio es originado por hechos por su naturaleza imprevisible al formularse las bases de la licitación o celebrarse el correspondiente contrato. También con

..,, - DE PARTIDA

I~ II

TOTAL MEMA

AM ES

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.00 TERRAPLEN

02.02.03 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO DE CANTERA m3 1,661.9

02.05 REMOCION DE DERRUMBES m3 18,682.26

02.06 MEJORAMIENTOS

02.06.01 CORTE EN MEJORAMIENTO m3 3,045.6

02. 06.02 MEJORAMIENTO DE S'ABRASANTE m3 3,045.6

02.07 PEDRAPLENES

02.07.01 CORTE PARA PEDRAPLENES m3 5,491.1:

02.07.02 RELLENO PARA PEDRAPLENES m3 3,770.11

03 PAVIMENTOS

03.01.00 SUB-BASE GRANULAR 0.15 M m3 255.0'

03.0200 BASE GRANULAR m3 340.01

03.03.00 IMPRIMACION BITUMINOSA m2 1,196.01

04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01 ALCANTARILLA TIPO TMC

04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 305.9

04.01.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 886.71

04.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,044.79

¿4.01.04 ALCANTARRILLA TMC 0 = 36" m 55.0'

04.01.05 ALCANTARRILLA TMC 0 = 48" m 9.7

04.01.08. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 314.11

04.01.09 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 67.71

04.01.14 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 291.3

04.01.10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 627.3

04.01.11 PINTADO DE PARAPETOS m2 15.46

04.01.13 ACERO DE REFUERZO F'c=4200 KG/CM2 kg 2,441.9

04.02 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO

04.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 1,315.91

04.02.02 CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS m 1,312.81

04.03 SUB DRENES


04.03.02 SUB DRENAJE m 1,230.01

04.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,730.6'

04.04 DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES

04.04.01 TRAZO' Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 150.01

04.04.02 • LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 150.0 '

04.04.03 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA BAJO AGUA m3 503.4

04.04.04 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA m3 204.51

04.04.05 . BASE GRANULAR E=0.15 m3 37.5 '

04.04.06 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 207.52


Presidencia Regional'

respecto a las partidas de transporte generado por el transporte del volumen de material de derrumbe y su eliminación a los botaderos aprobados y que también se presenta por hechos por su naturaleza imprevisible al formularse las bases de la licitación o celebrarse el correspondiente contrato. Por todo lo indicado anteriormente se concluye que la causal de procedencia del Adicional de Obra N° 04 es por: Hechos que por su naturaleza imprevisibles al formularse las bases de la licitación o celebrarse el correspondiente contrato, y por hechos fortuitos o de fuerza mayor producidos con posterioridad a la suscripción de contrato de obra?. En tanto, además se ha verificado que el Informe de la Supervisión Externa en el ITEM 6.0 ANTECEDENTES DEL ADICIONAL DE OBRA N° 04 folios del 000035 al folio 000156, contiene los asientos de cuaderno de obra que sustentan el origen del presente adicional de obra. Y de folios 000020 al 000024 se presenta el listado de las partidas componentes al Adicional de Obra N° 04, por MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS POR HECHOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR PRODUCIDOS CON POSTERIORIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA;

Que, MAYORES METRADOS, se han generado en las partidas de Mejoramientos, Transportes y Medio Ambiente, las mismas que tienen los siguientes metrados:


Presidencia Regional-

04.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 607.64

04.04.08 GAVIONES m3 336.00

04.04.09 GEOTEXTIL m2 156.00

04.05 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES

04.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS rn2 1,230.00

04.05.02 GAVIONES PARA MURO m3 2,337.00

04.05.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 8,298.05

04.05.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE rn3 8,298.05

04.05.05 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 3,088.38

04.05.06 FILTRO DRENANTE tn3 150.52

04.05.07 GEOTEXTIL m2 1,981.20

04.06 MUROS DE CONCRETO ARMADO

04.06.05 TRABAJOS PRELIMINARES

04.06.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 77.3C

04.06.05.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 707.63

04.06.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 854.10

04.06.05.04 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 232.71

04.06.05.05 LLORADORES TUBERÍA PVC 4" ml 9.61

04.06.05.06 RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO m3 28.36

04.06.05.07 RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE m3 2.7C

04.06.05.08 DREN PVC 0 4" ml 32.00

04.06.05.09 GEOTEXTIL m2 113.22

04.06.05.10 PINTURA EN BERMA m2 16.50

04.06.05.11 JUNTA ASFALTICA ml 22.93

04. 06.01 ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCION

04.06.01.05 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 37.95

04.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS m2 43.80

04.06.01.03 ACERUESTRUCTURAL PARA ZAPATAS Fy=4200 KG/CM2 kg 2,491.79

04.06.02 MURO DE CONTENCION

04.06.02.04 CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION F'C=210 KG/CM2 m3 45.07

04.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MUROS DE CONTENCION

m2 269.55

34.06.02.03 ACERO ESTRUCTURAL PARA MUROS DE CONTENCION Fy=4200 KG/CM2

kg 3,631.91

04.06.04 CALZADURAS

04.06.04.01 CONCRETO PARA CALZADURAS Ft=140 KG/CM2 + 30% P.M. m3 191.59

04.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CALZADURAS m2 99.09

04.10.00 MURO MAMPOSTERIA DE CONCRETO




04.10.03 CONCRETO PARA MAMPOSTERIA F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G. m3 264.15

04.10.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CALZADURAS m2 745.55

04.10.06 LLORADORES TUBERÍA PVC 4" ml 68.45

04.10.07 RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO m3 44.62


04.12.00 MURO DE CONCRETO CICLOPEO f' c=175 kg/cm2 +30% + PG (max 30 cm )


04.12.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS m2 763.11

04.12.01.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS m3 2,909.92

04.12.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3,512.24

04.12.01.04 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 777.65

04.12.01.05 LLORADORES TUBERIA PVC 4" m 266.85


04.12.01.07 RELLENO CON MATERIAL IMPERMEABLE m3 44.65

04.12.01.08 DREN PVC 0 4" m 418.15

04.12.01.09 GEOTEXTIL m2 1,271.56

04.12.01.10 PINTADO DE PARAPETOS m2 249.79

04.12.01.11 JUNTA ASFALTICA m 132.68



04.12.02 ZAPATAS PARA MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO

04.12.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS ( e = 10 cm) m3 507.41

04.12.02.02 CONCRETO CILOPEO F'C = 175 KG/CM2 + 30% PG PARA ZAPATA m3 382.9 1

04.12.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS m2 517.36

04.12.03 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO

04.12.03.01 CONCRETO CILOPEO PC = 175 KG/CM2 + 30% PG PARA MURO m3 688.5


m2 2,220.26

04.12.04 SUB ZAPATA DE CONCRETO CICLOPEO F'C= 140 kg/cm2 +30% PG

04.12.04.01 CONCRETO CILOPEO F'C = 140 KG/CM2 + 30% PG m3 183.12

04.12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SUB ZAPATA m2 235.19

04.13.00 CANAL DE CRUCE DE AGUA POTABLE SECTOR KM. 6+980 AL 7+030 L.I. 55 MT.




04.13.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 145.5

04.13.05 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 24.4

04.13.06 ACERO DE REFUERZO F'c=4200 KG/CM2 kg 563.5


04.13.08 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 22.4

04.15.00 SISTEMA TERRAMESH


04.15.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 1,734.4 :


04.15.04 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 1,705.7 •

04.15.05 GAVION DE REFUERZO 0.50x1.00x4.00 und 84.0


04.15.07 GEOTEXTIL m2 604.0

04.15.08 GEOMALLA 200/5 m2 936.0*

04.15.09 GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE m2 293.46

04.15.10 TUBERIA PVC PERFORADA FLEXIBLE 4" ml 40.0

04.15.11 TUBERIA PVC DRENAJE PARA EVACUACION 4" ml 34.2

64.15.12 MEJORAMIENTO TERRENO DE FUNDACION m3 187.6 :

04.16.00 BORDILLOS DE CONCRETO



04.16.04 CONCRETO PC=175 KG/CM2 + 30% P.M. m3 124.3

04.16.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 621.6 1

04.17.00 BAJADAS DE AGUA


04.17.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 449.1

04.18.00 DEFENSA RIBEREÑA CON ENROCADOS

04.18.01 TRAZO Y REPLANTEO m3 2,410.7

04.18.02 EXCAVACION MASIVA A MAQUINARIA BAJO AGUA m3 3,051.8


04.18.04 ENROCADO DEFENSA RIBEREÑA m3 2,496.7 :

04.18.05 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 100.3

04.19.00 PASE PEATONAL Y VEHICULAR


04.19.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 11.2

04.19.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 113.61

04.19.04 ACERO DE REFUERZO F'c=4200 KG/CM2 kg 2,336.0 •

05 TRANSPORTES

05.01.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1.00 KM. m3.k 26,118.5

05.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1.00 KM. m3.k 97,065.5

05.03.00 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA SUB BASE, Dc =1.00 KM

m3 306.0

05.04.00 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA SUB BASE, D>1.00 KM

m3 1,556.8

05.05.00 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA BASE, D<=1.00 KM m3 408.0 1

‘0,1C. DEC

41.5 fq


Presidencia Rggiona(

05.06.00 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA BASE, D>1.00 KM m3 2,075.76

08 MEDIO AMBIENTE

08.01 PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION

08.01.01 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS GLB 1.00

08.01.02 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL GLB 1.08

08.02 PLAN DE COMPENSACION

08.02.01 PLAN DE COMPENSACION GLB 1.0

08.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE

08.03.00 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (No considera retiro de capa orgánica)

m3 14,140.3

Que, se han generado PARTIDAS NUEVAS de Movimiento de Tierras, las mismas que tiene

los siguientes metrados:

ÍTEM :- EPAI . . . ,

' .. .

METRA

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.02.00 TERRAPLEN

02.02 03 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO DE CANTERA m3 1,661.95

02.05 REMOCION DE DERRUMBES m3 18,682.26

02.07 PEDRAPLENES

02.07.02 RELLENO PARA PEDRAPLENES m3 3,770.11

04.05 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES

04.05.06 FILTRO DRENANTE m3 150.52

04.06 MUROS DE CONCRETO ARMADO


04.06.05.11 JUNTA ASFALTICA ml 22.93

04.10.00 MURO MAMPOSTERÍA DE CONCRETO

04.10.07 RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO m3 44.62

04.12.00 MURO DE CONCRETO CICLOPEO f' c=175 kg/cm2 +30% + PG (max 30 cm )



04.12 01.11 JUNTA ASFALTICA m 132.68

04.15.00 SISTEMA TERRAMESH



04.15.08 GEOMALLA 200/5 m2 936.00

04.15.09 GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE m2 293.46

04.15.12 MEJORAMIENTO TERRENO DE FUNDACION m3 187.68

04.18.00 DEFENSA RIBERENA CON ENROCADOS

04.18.04 ENROCADO DEFENSA RIBERENA m2 2,496.78

Que, con fecha 17 de junio 2011, se ha recibido el INFORME TECNICO N° 003-2011-CMC, de la Comisión de Profesionales designados por la entidad para fines de Evaluación y Absolución de Consultas, por el que se emite la opinión respecto al Expediente del Presupuesto Adicional de Obra N° 04 presentado por el Consorcio Supervisor Imperial, en que se evidencia que se realiza un análisis Partida por Partida de las componentes del presente Adicional de Obra, y se precisa, Que habiéndose evaluado con anterioridad la solicitud de Adicional N° 04, en el INFORME TECNICO N° 003-2011-CMC, emitido por ésta Comisión, se efectuaron las observaciones pertinentes frente a cada consulta efectuada por el contratista, las cuales fueron absueltas en su totalidad, considerando ahora que lo solicitado es procedente de acuerdo a las conclusiones que se detallan en los siguientes considerandos;

Que, sobre MURO DE CONCRETO ARMADO f "c=210 Ka/cm2. el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra en los asientos N° 732- 817- 909, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de muros de concreto armado, en vista que el Proyecto no los ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 01. La Supervisión aprueba la ejecución de los muros de concreto armado f"c=210 Kg/cm2 en los tramos que se indica en el Cuadro N° 01.

100- 1-19


Presidencia Wegionai

En tanto que el concreto armado ajustada, se opta la documentación aprobación de las

Proyectista afirma que no habiéndose previsto los muros de contención de f"c=210 Kg/cm2. en el expediente técnico, y siendo que la sección de vía es que los muros deben ser de concreto armado, por lo que realizada la revisión de presentada y verificación de campo de los adicionales planteados opina por la partidas especificas que son las siguientes:

2 .... ' ' , .. LONGITUD.

MURO CONCRETO ARMADO PC 210 kg/cm2 09+410.00 22.00

MURO CONCRETO ARMADO F'C 210 kg/cm2 22+18100 8.00

Cuadro N001

Que, sobre ALCANTARILLAS NUEVAS, el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, en los asientos N° 538, 583, 664, 703, 720, 748, 752, 796, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de alcantarillas nuevas, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 02. La Supervisión aprueba la ejecución de las alcantarillas nuevas en los tramos que se indica en el Cuadro N° 02.En tanto que el Proyectista, afirma que no habiéndose previsto alcantarillas TMC, en el expediente técnico, y siendo de necesidad se considera las alcantarillas, realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados opina que en la alcantarilla ubicada en el Km 06+387 en la zona de los baños termales de Machacancha (zona de estacionamiento) solo procede el adicional de la extensión del TMC de 36" mas no así del cabezal, y que se aprueba la ejecución de las alcantarillas indicadas en el cuadro N° 02.por en las partidas especificas que son las siguientes:

ALCANTARILLA NU EVAS. PROGRESIVA REPLANTEO LONGITUD

ALCANTARILLA TMC 36" A-1 4+485.00 8 85

ALCANTARILLA TMC 36" A-1 4+770.00 797

ALCANTARILLA TMC 36" A-1 10+403,82 797

ALCANTARILLA TMC 36" AA 17+408.08 797

ALCANTARILLA TMC 36" A-3 20+747.28 10.61

ALCANTARILLA TMC 48" A-4 21+557.60 9.73

Que, sobre MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES, el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, asientos N° 644- 647- 669 - 679, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de concreto armado, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 03. La Supervisión aprueba la ejecución de los muros de contención con gaviones, que se indica en el Cuadro N° 03.En tanto que el Proyectista afirma que no habiéndose previsto los muros de contención con gaviones en el expediente técnico, se deberá de prever, por lo que realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados se aprueba los muros de contención con gaviones, en las artidas especificas que son las siguientes:

MURO DE CONTENCION CON GAMONES PROGRESIVA REPLANTEO . LONGITUD:

MURO DE CONTENCION CON GAVIONES 04+580.00 04+610.00 3000 DERECHO 500

MURO DE CONTENCION CON GAVIONES 04+710.00 04+840.00 130.00 DERECHO 3.00

MURO DE CONTENCION CON GAVIONES 12+585.00 12+60500 20.00 DERECHO 3.00


MURO DE CONTENCION CON GAVIONES 14+450.00 14+48000 3000 DERECHO 300

MURO DE CONTENCION CON GAVIONES 18+115.00 18+14000 25.00 DERECHO 3.00

MURO DE CONTENCION CON GAVIONES 184650.00 18+600.00 40.00 DERECHO 3.00


Que, sobre DEFENSA RIBEREÑA el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, en los asientos N° 236- 452- 648- 656- 670- 678- 909, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de defensa ribereña con enrocado, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el Cuadro N° 04. La Supervisión aprueba la ejecución de la defensa ribereña con enrocado en los tramos que se indica en el cuadro N° 04. En tanto que el Proyectista considera de necesidad el enrocado de defensa Ribereña con la finalidad de proteger la carretera del Rio Cochoc, y realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados opina por la aprobación de la defensa riberena con enrocado en las partidas especificas que son las siguientes:


Presidencia Igionar

DEFENSA RIBEREÑA CON ROGADO PROGRESIVA PLANTEO LONGITUD LADO

ENROCADO DE DEFENSA RIBEREÑA 09.090.00 09+160.00 100.00 IZQUIERDO

ENROCADO DE DEFENSA RIBEREÑA PONTON TOTORA I 09+170.00 09+180.00 30.00 IZQ +DER

ENROCADO DE DEFENSA RIBEREÑA PUENTE TOTORA II 09465 00 09.865.00 75.00 IZO + DER

ENROCADO DE DEFENSA RIBEREÑA PONTON PAMPACOCHA 15+350.00 15.470.00 60.00 IZQUIERDO

ENROCADO DE DEFENSA RIBEREÑA PONTON MOLLANTAY 16+125.00 16+145.00 2000 IZQUIERDO

Cuadro No 04.

Que, sobre MURO DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2. +30% P.G., el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, Asientos N° 815 - 909 solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de muros de concreto armado f ec=175 Kg/cm2. +30% P.G., en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 05. La Supervisión aprueba la ejecución de la defensa ribereña con enrocado en los tramos que se indica en el Cuadro N° 05. En tanto que el Proyectista considera de necesidad la construcción de muros de concreto armado f -c=175 Kg/cm2. +30% P.G. con la finalidad de proteger viviendas en la zona urbana, protección ancho de plataforma, y realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados aprueba los muros de contención f "c=175 Kg/cm2. +30% P.G., en las partidas especificas que son las siguientes:

IPINNOCIRIENIVA LCD hl 0- 1_44 0 O

REAL

INICIO FIN .

094-485.00 094-495.00 10.00 DERECHO

124-345.00 124-375.00 30.00 DERECHO

124-545.00 12-4-565.00 15.00 IZQUIERDO

124-820.00 124-842.00 22.00 IZQUIERDO

12+880.00 12-o-910.00 30.00 IZQUIERDO

134-075.00 134-090.00 15.00 IZQUIERDO

134-170.80 184-185.00 12.57 IZQUIERDO

134-405.00 13-1-428.00 15.98 IZQUIERDO

134-985.00 13-1-995.00 10.70 IZQUIERDO

154-502.50 154-540.00 38.20 IZQUIERDO

154-798.00 154-860.00 54.51 IZQUIERDO

16-1-045.00 16+060.00 11.79 IZQUIERDO

164-077.00 16+087.00 10.00 IZQUIERDO

164-980.00 16+995.00 15.60 IZQUIERDO

184-700.00 184-725.00 25.00 IZQUIERDO

19+750.00 194775.00 25.00 IZQUIERDO

214-465.00 214-493.55 25 28 IZQUIERDO

214-540.00 21-1-560.00 16.76 IZQUIERDO

21+615.00 21-1630.00 15.00 IZQUIERDO

22-1-040.00 22+060.00 19.76 IZQUIERDO

Que, sobre BAJADA DE AGUA DE TMC CON EMBOQUILLADO, el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, Asiento N° 677 - 818 - 897- 897- 909, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de bajada de agua de TMC con emboquillado, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 06. La Supervisión aprueba la ejecución de la defensa ribereña con enrocado en los tramos que se indica en el Cuadro N° 06.En tanto que el Proyectista afirma que son de necesidad con la finalidad de evitar la erosión de plataforma, daños a cultivos agrícolas, viviendas y zona arqueológica de Ankasmarka, por lo que realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados aprueba su ejecución, debiendo de considerar un adicional de la zona de emboquillado y un deductivo de la zona de disipadores de energía, conforme se detalla en las partidas especificas que son las siguientes:

DESCRIPCION SECTOR. LONG, CAR6N PARA st 1.1411APOSTERIA DE PIEDRA

DESCRIPCIÓN. PR04RE8NA Mi. Tn,

1 BAJADA DE AGUA 18+145 . 0 70 00 135.10 183.12

2 3

BAJADA DE AGUA BAJADA EN BORDILLOS

21+5576 40.00 145 60

8040 102.70

130.80 135.20

Que, sobre TERRAMESH, el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, en el asiento N° 909, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de defensa ribereña con enrocado, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 07. La Supervisión aprueba la ejecución de terramesh en los tramos que se indica en el

LONGITUD DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES

fq


astresidencia 4giona(

40.00 16+244.00 16+204.00

40.00 IZQUIERDO

Cuadro N° 07.En tanto que el Proyectista afirma que se ha considerado colocar muro de suelo reforzado tipo sistema Terramesh, con la finalidad de evitar el colapso de la plataforma, en el cual existe una falla geológica, y realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados se aprueba la ejecución de las partidas especificas que son las siguientes:

Cuadro No 07

Que, sobre DEFENSA RIBEREÑA CON GAVION, el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, Asiento N° 909, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de defensa ribereña con gaviones, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 08. La Supervisión aprueba la ejecución de la defensa ribereña con enrocado en los tramos que se indica en el Cuadro N° 08. En tanto que el Proyectista afirma que se ha considerado colocar defensa ribereña con gaviones con la finalidad de talud de la plataforma al lado izquierdo, realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados aprueba la ejecución de las partidas especificas que son las siguientes:

Cuadro No 08

Que, sobre ENROCADO DE TODA LA PLATAFORMA el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, en el asiento N° 909, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de enrocado, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 09. La Supervisión aprueba la ejecución de la defensa ribereña con enrocado en los tramos que se indica en el Cuadro N° 09. El Proyectista afirma que se ha considerado colocar enrocado toda la plataforma con banquetas, por falla de la plataforma, y realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados aprueba su ejecución en las partidas especificas que son las siguientes:

ENROCADO TODA PLATAFORMA PFN GRESNA REPLANTEO LONGITUD .

ENROCADO TODA PLATAFORMA 14+520.00 14.680.00 160.00

ENROCADO TODA PLATAFORMA 14+785.00 14.805.00 20.00

ENROCADO TODA PLATAFORMA 16+630.00 16+720.00 90.00

ENROCADO TODA PLATAFORMA 16+920.00 16+945.00 25.00

Cuadro N° 09

Que, sobre SUBDRENAJE, el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, en asientos N° 747- 752-795-819, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción

oe subdrenajes, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro

/ 10. La Supervisión aprueba la ejecución de subdrenaje en los tramos que se indica en el Cuadro N° 10. En tanto que el Proyectista ha considerado colocar sub drenaje debido a la existencia de filtración de aguas subterráneas y de talud, y realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados aprueba la

/ . ejecución en las partidas especificas que son las siguientes:

Saa , T :It-

58.00

,,,„ Derecho

...1.

15+870.00 15+812.00 16+180.00 16+250.00 70.00 Derecho

16+325.00 16+390.00 65.00 Derecho

16+640.00 16+710.00 70.00 Derecho

18+550.00 18+580.00 30.00 Izquierdo

19+100.00 19+230.00 130.00 Derecho

19+230.00 19+300.00 70.00 Derecho

20+370.00 20+403.00 33.00 Derecho

20+403.00 20+510.00 107.00 Derecho

21+495.00 21+560.00 65.00 Derecho

21+620.00 21+740.00 120.00 Derecho

21+770.00 21+798.00 28.00 Derecho

22+170.00 22+330.00 160.00 Derecho

22+440.00 22+511.00 71.00 Derecho

Cuadro No 10

O

PROGRESIVA IEPUWTEO 16+204.00 I 16+244.00

TERRABIESN PROGRESIVA REPLANTEO LONGITUD

MURO DE SUELO REFORZADO TIPO SISTEMA TERRAMESH


Presidencia 4gional.

Que, sobre MODIFICACION DE SUB RASANTE, el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, en los asientos N° 811 y 822 solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la modificación de sub rasante, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 11. La Supervisión aprueba la modificación de sub rasante en los tramos que se indica en el Cuadro N° 11. En tanto que el Proyectista ha considerado modificar la sub rasante debido a la existencia de filtración de aguas subterráneas, y realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados, aprueba su ejecución con una altura de h=0.70 m., en las partidas especificas que son las siguientes:

MODIFICAR LA SUBRASANTE EN SUBIR 1A0 MT. 1 11.000.00

11+190.00

190. 001 Cuadro No 11

Que, sobre CANAL DE CRUCE DE AGUA PARA RIEGO el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, en los asientos N° 602- 690-696, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de canal de cruce da agua para riego, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 12. La Supervisión aprueba la ejecución de la defensa ribereña con enrocado en los tramos que se indica en el Cuadro N° 12. En tanto que el Proyectista ha considerado ejecutar el canal de cruce de agua para riego, por la afectación de canal de riego, y realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados aprueba su ejecución en las partidas especificas que son las siguientes:

CANAL OE CRUCE DE AGUA PARA, 55.00 CRUCE CANAL DE CRUCE DE AGUA PARA RIEGO. 06.980.00 07.030.00

r^ t Cuadro No 12

ol Que, sobre BORDILLOS, el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, en

-a

eri

io

ota■ 7 • n

los asientos N° 782 y 822, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de bordillos, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 13. La Supervisión aprueba la ejecución de bordillos en los tramos que se indica en el Cuadro N° 13. El Proyectista ha considerado ejecutar el bordillo, con la finalidad de evitar la erosion en las zonas de relleno de la plataforma y realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados aprueba su ejecución en las partidas especificas, que son las siguientes:

IL.. O 1--001:2)0

e47

O3 -e-8 3 O . 00 03-e-970.00 38.00 I 2C10 I E R 00

03-9-800.00 03-9-0350. 00 50.00 1 .201-./ 1ER O O

ce.4.-e-090 . 00 04-e-150.00 60.00 12,00 I ER 00

04-1-9 2 0 00 . 04-e-970.00 50.00 I 2 C11-.1 I E Ft. O c=:.

05-e-1 30,00 05.-1 80.00 50.00 1 2 Ce 0 I E R 0 O

O 5 -e-43 8 O . 0 0 05-1-9 3C3. 00 SO.00 1.2 C2,0 I E R 00

06101 0.00 08-1-050. 00 -40.00 I 2 Ce 0 I E R O O

e3e -e-9 9 O - 00 071030.00 38.00 O E R E C 1-10

07-e-805.00 071850. 00 -44.00 I 2 Ce 0 I E R 00

OS-.-S02.00 08-..-070 . 00 58. 00 IZ CZX L_J I E R O O

08-e-Ve0 _ 00 08-1-81 0.00 50.00 12001 ER 00

08-1-9430. 00 O 8 -t- 9 8 0 . 00 -1 a 00 I .2 C10 I E 1.2 0 0

09-e-01 0.00 O 9-1-040 _ 00 30 . 00 I 2 Cl.) 1 E Fze PO

09-1-1 50.00 09-e-1 70 - ceo 20.00 I200 I E R 1=10

09-e-1 80.00 09-e-21 0.00 28.00 I .2 CI_J I El=t 00

09-1-2 SO . 00 09-e-280 . 00 30.00 I 2 «:=2 0 1 E R O0

-I 1 -e-752.00 1 1 -e-790. 00 3 8 . O 0 1.201-J I E R PO

1 1 -6-890.00 1 1 -e-935.00 41.00 1200 I E R 00

121222.00 121280.00 58.00 1.200 I E R PO

1 21731 -00 1 21770 _ 00 39.00 I 200 I ERGO

1 3-e-280. 00 1 3 -e- 3 3 O . Ce O 50.00 12 01_./ I E R O O

1 3-e-..4-00. 00 1 3 -e-43 O . 00 30.00 I 2 C11_11 I E F2 Ce O

1 3-1-S1 5.00 1 3-1-540. 00 24.00 I 2 Ce0 I E R 00

1 3.-850. 00 1 3-e-JEse30 _ 00 9.00 I 2 C72 1.-e I E R O e:::,

Cuadro N° 13-a


Presidencia WOonal-

PoRC?+~s'2L FV,ARE P LANTEQ I O L-4400

1 .e1.-e-0-40. 00 1 .4.-e-OBB. 00 -45.00 I Z CE L.3 I E ROO

14-*-81 0.00 1 .4.-o-BBS. 00 S8.00 I ZOI-J 1 ER 00

1 .4 -.-7230. 00 14-i-825.00 44.00 IZOLJ I E R 00

1 B+300.00 1E3-u-350.00 47 . 00 I.ZCIt__I I ER 00

1.3-i-723.00 1 6+-770.00 43.00 I .Z C:21-.1 I E R00

1 7-e-2130.00 1 7-e-31 0.00 23.00 I Z Cit_J I E R O O

17-e-462.00 37.00 I ZOI-J I E R 00 17-9-500.00

1 7-e-9E17 00 -18-1-000.00 12.00 I .Zcati 1 e r/ cno

18-e-430.00 13-i-<190.00 40.00 1Z *O L.I 1 E R 00

19-1-4-70 00 19-9-550.00 78.00 1=001E1.200

1 9+700.00 1 s-,-7-..10. 00 33.00 I.Z01_3 1 ER 00

20+403.00 20-i-420.00 13.00 I .Z Ca O 1 E R. O O

20-e-81 B. 00 20-1-4330. 00 13.00 1=0l-91E1=200

21 +440.00 21 +470.00 30.00 IZOLJ 1 ER 00

21 -•-298.00 21 -e-8-40.00 40.00 1 Z O I-J I E I=C O O

21 +545. 00 21 +580. 00 33.00 1=01-.11 ER.00

Cuadro N° 13-b

Que, sobre MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE, el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, en los asientos N° 811 y 822, solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la Construcción de mejoramiento de sub rasante, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 14. La Supervisión aprueba la ejecución de la defensa ribereña con enrocado en los tramos que se indica en el Cuadro N° 14. El Proyectista ha considerado ejecutar el mejoramiento de sub rasante, por la afectación de canal de riego y realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados en las partidas especificas que son las siguientes:

04+710 04+840 130.00

08+770 08+920 150.00

09+880 09+910 29.50

18+580 18+580 L. 20.00

19+030 19+090 60.00

19+090 19+170 L.0 80.00

19+380 19+395 15.00

20+970 20+990 Tan. 20.00

21+110 21+250 L.0 150.00

21+550 21+580 1- .40. 30.00

22+040 22+110 L. I 70.00

22+170 22+340 170.00

cuadro N° 14

Que, sobre REMOCION DE DERRUMBES, el Contratista mediante anotación en el cuaderno de obra, en el asiento 753 solicita que la Supervisión se pronuncie sobre la remoción de derrumbes, en vista que el Proyecto no ha previsto en las ubicaciones indicadas en el cuadro N° 15. La Supervisión aprueba la remoción de derrumbes en los tramos que se indica en el Cuadro N° 15. El Proyectista ha considerado ejecutar esta partida de remoción de derrumbes ocasionado por lluvias, y realizada la revisión de la documentación presentada y verificación de campo de los adicionales planteados las aprueba en las partidas especificas que son las siguientes:

DESCRIPCION PROGRESIVA VOLUMEN DERRUMBE

INICIO FINAL (m3)

DERRUMBE KM 04+725 AL KM 04+835 1,117.4•

DERRUMBE KM 07+915 AL KM 07+960 751.51

DERRUMBE KM 09+595 AL KM 09+650 1,397.3

DERRUMBE KM 11+310 AL KM 11+345 333.1

DERRUMBE KM 11+785 AL KM 11+860 106.6

DERRUMBE KM 12+085 AL KM 12+125 309.6

DERRUMBE KM 12+285 AL KM 12+340 539.5

DERRUMBE KM 12+360 AL KM 12+405 243.8

DERRUMBE KM 12+575 AL KM 12+730 835.9

DERRUMBE KM 12+775 AL KM 12+805 110.3

DERRUMBE KM 12+875 AL KM 12+900 197.21

DERRUMBE KM 12+940 AL KM 13+085 857.8

DERRUMBE KM 13+210 AL KM 13+260 260.8

DERRUMBE KM 13+270 AL KM 13+360 566.6 '

GERE IA GENERAL

REGIONAL


Presidencia Wegional.

DERRUMBE KM 13+425 AL KM 13+460 51.1

DERRUMBE KM 13+700 AL KM 13+735 70.7

DERRUMBE KM 13+820 AL KM 13+905 144.2

DERRUMBE KM 13+940 AL KM 14+020 502.3

DERRUMBE KM 14+700 AL KM 14+870 548.5

DERRUMBE KM 15+680 AL KM 15+720 83.4

DERRUMBE KM 15+780 AL KM 15+810 177.5

DERRUMBE KM 15+900 AL KM 15+990 897.3

DERRUMBE KM 16+050 AL KM 16+150 869.0

DERRUMBE KM 16+180 AL KM 16+220 215.8

DERRUMBE KM 16+395 AL KM 16+500 340.8

DERRUMBE KM 20+530 AL KM 20+595 1,418.11

DERRUMBE KM 21+125 AL KM 21+170 172.4

DERRUMBE KM 21+205 AL KM 21+225 48.81

DERRUMBE KM 21+225 AL KM 21+320 538.0'

DERRUMBE KM 21+525 AL KM 21+555 123.1

DERRUMBE KM 21+555 AL KM 21+575 59.7

DERRUMBE KM 21+645 AL KM 21+675 118.4

DERRUMBE KM 22+035 AL KM 22+110 415.3

DERRUMBE KM 22+190 AL KM 22+260 1,754.8

DERRUMBE KM 22+275 AL KM 22+300 174.5

DERRUMBE KM 22+355 AL KM 22+405 1,018.1

DERRUMBE KM 22+445 AL KM 22+510 1,311.6 Cuadro No 15

Que, sobre CONSULTA MEDIO AMBIENTE el Consorcio Supervisor Imperial con Carta N° 124-2011-CSI/SUP, mediante anotación en el cuaderno de obra, solicita que la Entidad se pronuncie sobre la Consulta Formulado por el Contratista en el cuaderno de obra. La Supervisión consultada por parte de la Constructora, sobre el requerimiento de incorporar partidas nuevas se pronuncia por la aprobación de las partidas nuevas y que son necesarias para ejecutar en la obra. Con Resolución Gerencial Regional N° 002-2010-GR CUSCO/GRRNGMA, del 19-12-2010, es Aprobado el Estudio de Impacto Ambiental Reformulado, del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Calca-Machacancha-Quellopuyto". Las consideraciones generales son las siguientes: -

PROGRAMA DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO -PACRL Plan de Compensación.- Reubicación de Viviendas.- Considerando que el mejoramiento de la carretera conlleva a que en muchos casos ocurre que el trazo de carretera pasa por medio de las viviendas, y principalmente de los pobladores que no respetan el derecho de vía, consecuentemente se producen reubicaciones de viviendas. De acuerdo al cuadro son cinco los propietarios afectados. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- Programa de Medidas Preventivas y Correctivas.

Acondicionamiento de los Terrenos de las Áreas usadas como DME (Top Soil 10 cm.). Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente Urco. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente 8+100. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente 10+155. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente 13+310. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente 14+310. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente 14+500. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente 15+650. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente 16+600. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente 17+760. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente 21+210. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente Calca I. Acondicionamiento del Depósito de Material Excedente Calca II.

Acondicionamiento de Canteras (Top Soil). Acondicionamiento de las Canteras de Totora.

Acondicionamiento de la Planta de Asfalto y Chancadora (Top Soil 10 cm.). Acondicionamiento de la Planta de Asfalto y Chancadora. Forestación de las Áreas Auxiliares con Plantones. Forestación del Depósito de Material Excedente Urco. Forestación del Depósito de Material Excedente 8+100. Forestación del Depósito de Material Excedente 10+155. Forestación del Depósito de Material Excedente 13+310.


Presidencia ~anal-

Forestación del Depósito de Material Excedente 14+310. Forestación del Depósito de Material Excedente 14+500 Forestación del Depósito de Material Excedente 15+650. Forestación del Depósito de Material Excedente 16+600. Forestación del Depósito de Material Excedente 17+760. Forestación del Depósito de Material Excedente 21+210 Forestación del Depósito de Material Excedente Calca I. Forestación del Depósito de Material Excedente Calca II Forestación del Depósito de la Cantera Totora. Forestación del Depósito de la Planta de Asfalto y Chancadora.

Revegetación de Áreas Auxiliares (DMEs Canteras). Revegetación de Áreas Adicionales Gramiceas

Sub Programa de Manejo de Residuos Sólidos Construcción de Letrinas. Eliminación de Residuos Peligrosos Almacén. Eliminación de Residuos Peligrosos Planta Asfalto y Chancado. Impermeabilización de Área de Patio de Máquinas con piedra chancada. Construcción de Zona de Acopio de Residuos Sólidos.

Paños absorbentes para hidrocarburos HP-156 Paños 17*19 (Bolsa de 100 unidades).

Construcción de Poza de sedimentación. Trazo y replanteo de estructuras. Excavación para estructuras. Eliminación de material excedente. Concreto FC=175 KG/cm2. Encofrado y Desencofrado normal pozo de sedimentación.

Programa de Monitoreo Ambiental Monitoreo de la calidad del aire. Monitoreo de la calidad del agua. Monitoreo de la calidad del ruido.

Sobre el PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO-PACRI. Plan de Compensación-Reubicación de Viviendas. Ante la Consulta y en armonía con la normatividad vigente sobre el PACRI y de acuerdo al planteamiento del Consorcio Supervisor, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente a través de la Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente, se pronuncia que habiendo una necesidad de efectuar el Plan de Compensaciones a través de la reubicación de viviendas debe implementarse de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Sobre el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Programa de Medidas Preventivas y Correctivas. Acondicionamiento de los Terrenos de las Áreas usadas como DME (Top Soil 10 cm.). Se efectuó la verificación por muestreo de los DMEs, en el cual se ha podido constatar que efectivamente requiere de ejecutar el trabajo en consecuencia se tiene que denominar Acondicionamiento para el Cierre del DME. Por lo tanto, previa la modificación se opina por la procedencia de aprobación de lo solicitado. Sobre Acondicionamiento de Canteras (Top Soil).Acondicionamiento de la Cantera de Totora. En el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por Resolución está programado el Cierre de canteras por lo tanto el Contratista tiene que cumplir con este ítem. Sobre Acondicionamiento de la Planta de Asfalto v Chancadora (Top Soil 10 cm.). Acondicionamiento de la Planta de Asfalto y Chancadora. En el Estudio de Impacto Ambiental, presentado por el Contratista con aprobación de la Supervisión, está inmerso el cierre por lo tanto lo que tiene que ejecutar la actividad y cumplir con la programación en el Estudio de Impacto Ambiental. Sobre Forestación de las Áreas Auxiliares con Plantones. Igualmente en este rubro la ejecución de esta actividad tiene que ser acondicionamiento y forestación para el cierre de los DMEs, a través de un tratamiento paisajístico. Consecuentemente evitar la atomización de actividades. Por consiguiente debe implementarse esta actividad. Sobre Reveqetación de Áreas Auxiliares (DMEs y Canteras). Revegetación de Áreas Auxiliares y Adicionales con qramiceas. Se debe aclarar en qué consiste estas actividades, para que permita una opinión técnica de su procedencia. Sobre Sub-Programa de Maneio de Residuos. Son actividades que necesariamente tienen que realizarse, por lo tanto se opina por la ejecución. Sobre Programa de Monitoreo Ambiental. Esta actividad es de mucha importancia toda vez que se trata de proteger la salud de la población, en consecuencia desde el punto de vista ambiental opinamos por la procedencia de la ejecución del monitoreo ambiental.


Presidencia 4gionat

ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE. (Por derrumbes, mejoramientos y pedraplenes). La actividad comprende el acondicionamiento de material excedente que se ocasionará por derrumbes, mejoramiento y pedraplenes, en las zonas de los botaderos, por consiguiente el trabajo consistirá en adecuar de tal manera que no disturbe el paisaje natural y se restituya las condiciones originales con la finalidad de introducir impactos ambientales positivos. Por consiguiente opinamos por la ejecución e implementación de la actividad solicitada.

Que, la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, ha verificado que constan en el Volumen 06 del Expediente Adicional N° 04, "Movimiento de Tierra, Obras de Arte, Mejoramientos, Derrumbes, Medio ambiente y PACRI", presentado por el Contratista, las Nuevas Especificaciones Técnicas del Adicional 04 en folios del 003261 al 003293, Análisis de Precios Unitarios, contractuales del Adicional 04 y cotizaciones en folios 003294 al 003362 y el Acta de Pactación de Precios, en folios 00363 al 003365, el cual está suscrito por el Ing. Miguel A. Saldaña Rojas, Jefe de Supervisión y el Representante Legal del Contratista Sr. Ernesto Tirso Málaga Torres, así también se consignan los precios unitarios presentados en la oferta inicial contractual, los mismos que se han utilizado para la formulación del Presupuesto. Respecto a los Gastos Generales y Utilidad, se ha verificado que en el Expediente Contractual, la incidencia de los Gastos Generales es del 16.45% y la Utilidad es del orden del 5.50%, similares a los propuestos para el trámite actual. Lo que se evidencia en los cuadros siguientes:

MONTO PRESUPUESTO ADICIONAL .

PRESUPUESTO TOTA L

2.02.00 2.02.03 RELLENO CON MATERIAL

RANSPORTADO DE CANTERA m3 MEM 45,587.29

2.05 REMOCION DE DERRUMBES m3 6.2 18,682.2 116,203.66 2.06 2.06.01 m3 8.5• 3,045.6 26,070.94 2.06.02 m3 65.6 3,045.6 199,948.24

02.07 PEDRAPLENES 02.07.01 CORTE PARA PEDRAPLENES m3 8.5. 5,491.1 47,004.50

2.07.02

3.01.00

m3

m3

: 3,770.11

: 255.0'

202,002.49

7,950.90 SUB-BASE GRANULAR 0.15 M 3.02.00 BASE GRANULAR m3 54.0•340.0' 18,390.60 3.03.00

4.01

m2 1.11 1,196.0' 1,327.56

.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

m2 305.9• 364.13

4.01.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 25.31 886.71 22,442.63 4.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL

EXCEDENTE m3 1,044.7• 11,774.78

4.01.04 ALCANTARRILLA TMC 0 = 36" m 664.5 55.0' 36,551.90 4.01.05 ALCANTARRILLA TMC 0 = 48" m 971.5 9.7 9,453.47 4.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 38.2•314.11 12,011.57 4.01.09 m3 362.81 67.71 24,565.87

04.01.14 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3 30.32 8,833.73

4.01.10 EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 148.9•627.3 93,468.88 4.01.11 PINTADO DE PARAPETOS m2 15.4 238.70 4.01.13 ACERO DE REFUERZO Fc=4200

KG/CM2 kg aliaga 11,941.04

4.02 4.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE

ESTRUCTURAS m2 1,315.9' 1,565.92

4.02.02 CUNETAS TRIANGULARES REVESTIDAS

m 85.3•1,312.8' 111,981.84

4.03 SUB DRENES 04.03.01 TRAZO Y REPLANTEO DE

ESTRUCTURAS m2 • 922.5' 1,097.78

4.03.02 SUB DRENAJE m 1,230.0' 167,009.40 4.03.03 ELIMINACION DE MATERIAL

EXCEDENTE m3 11.2 1,730.6' 19,503.84

4.04 DEFENSA RIBERENA CON GAVIONES - 04.04.01 TRAZO Y REPLANTEO DE

ESTRUCTURAS m2 150.0• 178.50

4.04.02 m2 150.01 375.00 4.04.03 EXCAVACION MASIVA A MAQUINA m3 18.4•503.4 9,308.46



BAJO AGUA 04.04.04 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE

AGUA m3 7.87 204.5C 1,609.42

04.04.05 BASE GRANULAR E=0.15 m3 32.82 37.5C 1,230.75 04.04.06 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON

MATERIAL PROPIO m3 25.7E 207.52 5,345.72

04.04.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3 11.27 607.64 6,848.10

04.04.08 GAVIONES m3 160.55 336.00 53,944.80 04.04.09 GEOTEXTIL m2 3.89 156.00 606.84 04.05 MUROS DE CONTENCION CON

GAVIONES 04.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE

ESTRUCTURAS m2 1.19 1,230.00 1,463.70

04.05.02 GAVIONES PARA MURO m3 160.56 2,337.0C 375,228.72 04.05.03 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 25.31 8,298.05, 210,023.65 04.05.04 ELIMINACION DE MATERIAL

EXCEDENTE m3 11.27 8,298.05 93,519.02

04.05.05 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO

m3 25.76 3,088.38 79,556.67

04.05.06 FILTRO DRENANTE m3 26.39 150.52 3,972.22 04.05.07 GEOTEXTIL m2 3.89 1,981.20 7,706.87 04.06 MUROS DE CONCRETO ARMADO 04.06.05 TRABAJOS PRELIMINARES 04.06.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DE

ESTRUCTURAS m2 1.15 77.30 91.99

04.06.05.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 25.31 707.63 17,910.12 34.06.05.03 ELIMINACION DE MATERIAL

EXCEDENTE m3 11.27 854.1C 9,625.71

34.06.05.04 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3 30.32 232.71 7,055.77

04.06.05.05 LLORADORES TUBERIA PVC 4" ml 24.86 9.61 238.90 34.06.05.06 RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO m3 26.35 28.36 748.42 34.06.05.07 RELLENO CON MATERIAL

IMPERMEABLE m3 30.32 2.70 81.86

04.06.05.08 DREN PVC 0 4" ml 24.86 32.00 795.52 34.06.05.09 GEOTEXTIL m2 3.89 113.22 440.43 34.06.05.10 PINTURA EN BERMA m2 15.44 16.50 254.76 74.06.05.11 JUNTA ASFALTICA ml 6.58 22.93 150.88 74.06.01 ZAPATAS DE MUROS DE CONTENCION - 74.06.01.05 CONCRETO PARA ZAPATAS F'C=210

KG/CM2 m3 356.28 37.95 13,520.83

04.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS

m2 44.4C 43.8C 1,944.72

04.06.01.03 ACERO ESTRUCTURAL PARA ZAPATAS Fy=4200 KG/CM2

kg 4.96 2,491.79 12,359.28

04.06.02 MURO DE CONTENCION 04.06.02.04 CONCRETO PARA MUROS DE

CONTENCION F'C=210 KG/CM2 m3 356.28 45.07 16,057.54


m2 44.40 269.55 11,968.02

34.06.02.03 ACERO ESTRUCTURAL PARA MUROS DE CONTENCION Fy=4200 KG/CM2

kg 4.96 3,631.91 18,014.27

34.06.04 CALZADURAS -

74.06.04.01 CONCRETO PARA CALZADURAS F'C=140 KG/CM2 + 30% P.M.

m3 214.46 191.59 41,088.39

04.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CALZADURAS

m2 44.4C 99.05 4,399.60

04.10.00 MURO MAMPOSTERIA DE CONCRETO - 04.10.05 TRAZO Y REPLANTEO DE

ESTRUCTURAS m2 1.19 237.48 282.60


EXCEDENTE m3 11.27 626.79 7,063.92

04.10.03 CONCRETO PARA MAMPOSTERIA F'C=140 KG/CM2 + 30% P.G.

m3 214.46 264.15 56,649.61

04.10.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CALZADURAS

m2 44.4C 745.55 33,102.42

04.10.06 LLORADORES TUBERIA PVC 4" ml 24.86 68.45 1,701.67 04.10.07 RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO m3 26.35 44.62 1,177.52 04.10.08 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON

MATERIAL DE PRESTAMO m3 30.32 178.58 5,414.55

04.12.00 MURO DE CONCRETO CICLOPEO f c=175 kg/cm2 +30% + PG (max 30 cm )

04.12.01 'TRABAJOS PRELIMINARES 04.12.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE

ESTRUCTURAS m2 1.19 763.11 908.10

34.12.01.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS m3 25.31 2,909.92 73,650.08

04.12.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3 11.27 3,512.24 39,582.94

04.12.01.04 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3 30.32 777.65 23,578.35

04.12.01.05 LLORADORES TUBERIA PVC 4" m 24.86 266.85 6,633.89 04.12.01.06 RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO m3 26.35 285.07 7,523.00 04.12.01.07 RELLENO CON MATERIAL

IMPERMEABLE m3 30.32 44.65 1,353.79

04.12.01.08 DREN PVC 0 4" m 24.86 418.15 10,395.21 04.12.01.09 GEOTEXTIL m2 3.85 1,271.56 4,946.37 04.12.01.10 PINTADO DE PARAPETOS m2 15.44 249.79 3,856.76 04.12.01.11 JUNTA ASFALTICA m 6.58 132.68 873.03 04.12.02 ZAPATAS PARA MURO DE CONTENCION

DE CONCRETO CICLOPEO 04.12.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS ( e = 10 cm) m3 22.19 507.41 11,259.43 04.12.02.02 CONCRETO CILOPEO F'C = 175 KG/CM2

+ 30% PG PARA ZAPATA m3 219.65 382.9C 84,119.30

04.12.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS

m2 44.40 517.36 22,970.78

04.12.03 MURO DE CONTENCION DE CONCRETO CICLOPEO

34.12.03.01 CONCRETO CILOPEO F'C = 175 KG/CM2 + 30% PG PARA MURO

m3 219.65 688.57 151,271.94


m2 44.4C 2,220.26 98,579.54

04.12.04 SUB ZAPATA DE CONCRETO CICLOPEO F'C= 140 kri/cm2 +30% PG

04.12.04.01 CONCRETO CILOPEO F'C = 140 KG/CM2 + 30% PG

m3 214.46 183.12 39,271.92

04.12.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SUB ZAPATA

m2 44.40 235.19 10,442.44

04.13.00 CANAL DE CRUCE DE AGUA POTABLE SECTOR KM. 6+980 AL 7+030 L.I. 55 MT.

-

04.13.01 TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

m2 1.19 85.50 101.75


EXCEDENTE m3 11.27 99.94 1,126.32

34.13.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 38.24 145.5C 5,563.92 04.13.05 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 362.81 24.4C 8,852.56 04.13.06 ACERO DE REFUERZO F'c=4200 KG/CM2 kq 4.89 563.55 2,755.76 04.13.07 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON

MATERIAL DE PRESTAMO m3 30.32 35.10 1,064.23

04.13.08 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

m3 14.52 22.47 326.19

04.15.00 SISTEMA TERRAMESH - 04.15.01 TRAZO Y REPLANTEO DE m2 1.15 120.00 142.80

ESTRUCTURAS b4.15.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 25.31 1,734.48 43,899.69 04.15.03 ELIMINACION DE MATERIAL

EXCEDENTE m3 11.27 2,093.52 23,593.97

04.15.04 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO

m3 30.32 1,705.74 51,718.04

04.15.05 GAVION DE REFUERZO 0.50x1.00x4.00 und 318.35 84.0C 26,741.40 04.15.06 GAVION DE REFUERZO 1.00x1.00x4.00 und 449.61 88.0C 39,565.68 34.15.07 GEOTEXTIL m2 3.89 604.00 2,349.56 04.15.08 GEOMALLA 200/5 m2 17.35 936.00 16,239.60 04.15.09 GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE m2 19.25 293.46 5,649.11 04.15.10 TUBERIA PVC PERFORADA FLEXIBLE 4" ml 24.86 40.0C 994.40 04.15.11 TUBERIA PVC DRENAJE PARA

EVACUACION 4" ml 24.86 34.27 851.95

04.15.12 MEJORAMIENTO TERRENO DE FUNDACION

m3 53.58 187.68 10,055.89

04.16.00 BORDILLOS DE CONCRETO 04.16.01 TRAZO Y REPLANTEO DE

ESTRUCTURAS m2 1.15 310.80 369.85

04.16.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 25.31 62.16 1,573.27 04.16.04 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30%

P.M. m3 219.69 124.32 27,311.86

04.16.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 38.24 621.6C 23,769.98 04.17.00 BAJADAS DE AGUA 04.17.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 25.31 318.20 8,053.64 04.17.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA m2 148.99 449.12 66,914.39 04.18.00 DEFENSA RIBERENA CON ENROCADOS - 04.18.01 TRAZO Y REPLANTEO m3 1.19 2,410.70 2,868.73 04.18.02 EXCAVACION MASIVA A MAQUINARIA

BAJO AGUA m3 18.45 3,051.85 56,428.66

oINA

te"a`" °€‘ ec


Presidencia ~anal

049Ree GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO sy.

cusCo Presidencia Wegionat

orsexxc^ 0E4 e.p

04.18.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3 11.27 3,756.20 42,332.34

04.18.04 ENROCADO DEFENSA RIBERENA m3 60.86 2,496.78 151,954.03 04.18.05 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON

MATERIAL PROPIO m3 25.76 100.33 2,584.50

04.18.06 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA

rn3 7.87

04.19.00 PASE PEATONAL Y VEHICULAR 04.19.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 25.31 1.68 42.41 04.19.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 362.81 11.27 4,090.14 04.19.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 38.24 113.61 4,344.26 04.19.04 ACERO DE REFUERZO Pc=4200

KG/CM2 kg 4.85 2,336.04 11,423.26

05.01.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D<=1.00 KM.

m3.k 6.0C 26,118.56 156,711.48

05.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D>1.00 KM.

m3.k 0.96 97,065.58 93,182.96

05.03.00 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA SUB BASE, D<=1.00 KM

m3 5.01 306.0C 1,533.06

05.04.00 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA SUB BASE, D>1.00 KM

m3 1.78 1,556.82 2,771.14

05.05.00 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA BASE, D<=1.00 KM

m3 5.01 408.00 2,044.08

05.06.00 TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PARA BASE, D>1.00 KM

m3 1.78 2,075.76 3,694.85

08.01 PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION 08.01.01 PROGRAMA DE MEDIDAS GLB 161,461.6

6 1.0C 161,461.66

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 08.01.02 PROGRAMA DE MONITOREO

AMBIENTAL GLB 2,341.94 1.00 2,341.94

08.02 PLAN DE COMPENSACION 08.02.01 PLAN DE COMPENSACION GLB 5,909.82 1.00 5,909.82

08.03 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE

08.03.00 ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE (No considera retiro de capa orgánica)

m3 1.07 14,140.33 15,130.15

COSTO DIRECTO 4,007,240.64 GASTOS GENERALES VARIABLES 15.6255% 626,151.35 GASTOS GENERALES FIJOS 0.8245% UTILIDAD 5.50% 220,398.23 SUB TOTAL 4,853,790.26 IMPUFSTO (18%1 873,682.25 PRESUPUESTO TOTAL 5,727,472.51 % DE INCIDENCIA 11.30%

FORMULA POLINOMICA

SIM. I.U. CONCEPTO COEF. INCIDENCIA MO 47 MANO DE OBRA 0.143 100.00%

0.143 MOr / MOo MA 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 0.341 58.06%

30 DOLAR 41.94% EQ 48 EQUIPO NACIONAL 0.342 0.29%

49 EQUIPO IMPORTADO 99.71%

0.342 EQr / EQo GU 39 GASTOS GENERALES Y UTILIDAD. ( IPC ) 0.174 100.00%

0.174 GUr / GUo SUMA DE COEFICIENTES : 1.000

INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO ADICIONAL

Monto del Contrato Principal 42,959,860.28 Sin. I.G.V.

eso Rs,


Presidencia Wegional.

4rox.A C DEL me.

id 14:15‹:11 - '

dddRadtddeVi'' r›

1 00 Adicional N° 01 Aprobado 9,998,572.95 23.27%

2.00 Adicional N° 02 Aprobado 584,284 45 1.36%

3.00 Adicional N° 03 Desistido

4.00 Adicional N° 04 En trámite de Aprobación 4,853,790 26 11.30%

Total de Presupuestos Adicionales 15,436,647.66 35.93%

1.00 Deductivo N° 01 (Vinculante) Aprobado (3,658,831.14) -8.52%

2.00 Deductivo N° 02 (Vinculante) Aprobado (592,380 21) -1.38%

Total de Presupuestos Deductivos (4 251,211 35) -9.90%

TOTAL (ADICIONALES - DEDUCTIVOS VINCULANTES)

11,185,436.31 26.04%

Calculo de incidencia, según Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG, V Disposiciones Generales, numeral 4

Se evidencia que la incidencia acumulada por la Aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N°04, incluidos los Adicionales de Obra N° 01 y N° 02, descontados los Presupuestos Deductivos N° 01 y N° 02, es del ORDEN DEL 26.04 % RESPECTO AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL;

Que, por lo expuesto, la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión mediante Informe N° 775-2011-GR CUSCO/GGR-OSLTPI recepcionado en Gerencia General Regional con fecha 22 de junio 2011, concluye que: El Presupuesto Adicional N° 04 "Movimiento de Tierra, Obras de Arte, Mejoramientos, Derrumbes, Medio ambiente y PACRI", presentado por el Contratista, por Partidas Nuevas y Mayores Metrados, de acuerdo a la evaluación del Consorcio Supervisor Imperial se debe a HECHOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR PRODUCIDOS CON POSTERIORIDAD A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE OBRA; que la Supervisión de Obra ha procedido a la revisión del Expediente Técnico del Presupuesto Adicional de Obra N 04, el mismo que se encuentra concordado con el Contratista y finalmente ha procedido a su Aprobación y Conformidad correspondiente; que el Presupuesto Adicional N° 04 asciende a la suma de S/. 5 '727,472.51 (Cinco Millones Setecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Setenta y Dos 51/100 nuevos soles) incluido IGV, con Precios Unitarios a Enero del 2010, representando una incidencia específica del orden del .11.30 %, respecto al monto del Contrato original; y que la Comisión de Profesionales encargados de la Revisión y Absolución de Consultas ha emitido en fecha 17 de junio 2011, el Informe Técnico N° 003-2011-CMC, con el cual emite opinión respecto a la revisión del Expediente del Presupuesto Adicional de Obra N° 04 presentado por el Consorcio Supervisor Imperial concluyendo: que habiéndose evaluado con anterioridad la solicitud de adicional N° 04, se efectuaron las observaciones pertinentes frente a cada consulta efectuada por el contratista, las cuales fueron absueltas en su totalidad, considerando que lo solicitado es procedente de acuerdo a las conclusiones precisadas en el mismo; que el procedimiento de trámite del Expediente del Presupuesto Adicional N° 04 ha cumplido con lo establecido en los Artículos 41° y 207° de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, verificándose que la incidencia acumulada por la Aprobación del Presupuesto Adicional de Obra N°04, incluidos los Adicionales de Obra N° 01 y N° 02, descontados los Presupuestos Deductivos N° 01 y N° 02, es del ORDEN DEL 26.04 % respecto al monto del Contrato original, por lo que será necesario requerir para el Pago, de la Autorización expresa de la Contraloría General de la República, tal como lo prevé el Artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y finalmente concluye respecto al Trámite de Aprobación del Adicional de Obra N° 04 , esta se encuentra CONFORME, para su Aprobación, tal como lo establece la Normativa Vigente, aclarando y precisando que la Formulación, Concertación con el Contratista y Aprobación Técnica del Expediente recae en el Consorcio Supervisor Imperial, en atención a lo establecido en el numeral 10.1.5 de la Cláusula Decima (Presentación de Informes especiales dentro de la obligaciones específicas del supervisor) del Contrato N° 366-2010-GR CUSCO/PR suscrito el 16 de setiembre 2010, por 5/.1,993,952.78, incluido IGV por un plazo de 13 meses por el sistema de precios unitarios tarifas o porcentajes;

Que, mediante Carta N° 204-2011/CCII de fecha 07 de junio 2011 el Contratista CONSORCIO CALCA II presenta el Expediente de Adicional de Obra N° 04, y con Carta N° 147- 2011-CSI/SUP de 09 de junio 2011, el Supervisor de Obra CONSORCIO SUPERVISOR IMPERIAL remite el expediente mencionado con su respectiva conformidad a la Entidad, con precios a Enero 2010, recomendando se proceda a la Aprobación correspondiente;

Que, mediante Informe N° 757-2011-GR CUSCO/GGR-OSLTPI de 17 de junio 2011, la Oficina de Supervisión Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, solicita a la Gerencia General Regional la suscripción de comunicación al Contratista sobre imposibilidad de emitir pronunciamiento respecto a la aprobación del Presupuesto Adicional N° 04 dentro del plazo establecido, a mérito del Memorándum N° 148-2011-GR CUSCO/GRPPAT-OPI por el que se

EGISTRESE Y COMUNIQUESE

ORGE ISAACS S RIO TITO PRESIDENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL CUSCO


Presidencia Wegiona(

precisa que la verificación de viabilidad del proyecto tiene un plazo establecido de 15 días hábiles, en atención al Artículo 27° de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, por lo que con fecha 17 de junio 2011 se ha cursado la Carta N° 018-2011-GR.CUSCO/GGR al representante común del Consorcio Supervisor Imperial;

Que, la Sub Gerencia de Programación de Inversiones mediante Informe N° 151-2011-GR CUSCO/GRPPAT-OPI de fecha 22 de junio de 2011, da cuenta que sobre la verificación de la viabilidad por el Adicional de la Obra materia del presente, se ha remitido con Oficio N° 060- 2011-GR CUSCO/GRPPAT-OPI de fecha 22 de junio 2011 a la Dirección General de Política de Inversiones, el Informe Técnico V.V. N° 003-2011-GR CUSCO/GRPPAT/OPI de 22 de junio 2011, por el que se recomienda aprobar la verificación de viabilidad del proyecto con el debido sustento técnico y en salvaguarda de la inversión realizada, habiéndose coordinado con el sectorista de Transporte de la DGPI para que se de al trámite la celeridad del caso;

Que, el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 "Movimiento de Tierra, Obras de Arte, Mejoramientos, Derrumbes, Medio ambiente y PACRI", presentado por el Contratista, por Partidas Nuevas y Mayores Metrados, de acuerdo a la evaluación del Consorcio Supervisor Imperial se ha generado debido a hechos fortuitos o de fuerza mayor producidos con posterioridad a la suscripción del Contrato de Obra, requiriéndose un mayor presupuesto de S/.5'727,472.51 cuya disponibilidad presupuestaria cuenta con opinión favorable contenida en la Certificación Presupuestal establecida en el Informe N° 258-2011-GR CUSCO/GRPPAT.SGPCP de fecha 22 de junio 2011 emitido por la Sub Gerencia de Presupuesto y Crédito Público de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

Estando a los documentos del Visto; y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, inciso b) del Artículo 21° y el inciso a) del Artículo 41 0 de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902 ;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la ejecución de obras adicionales consignadas en el Presupuesto Adicional de Obra N° 04 ascendente a CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 51/100 NUEVOS SOLES (5/.5'727,472.51) incluido IGV, que representa una incidencia específica del 11.30% y acumulada de 26.04% del monto del Contrato N° 259-2010-GR CUSCO/PR de fecha 16 de junio 2010, suscrito con el Contratista CONSORCIO CALCA II, para la ejecución de la obra "Mejoramiento Carretera Calca — Machacancha — Quellopuito de la Región Cusco".

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que dentro del quinto día hábil siguiente a la fecha de emisión de la presente Resolución Ejecutiva Regional, se presente la solicitud de Autorización de las Prestaciones Adicionales de Obra a la Contraloría General de la República remitiendo la información suficiente y competente para fines de sustentar lo peticionado.

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución Ejecutiva Regional a la Contraloría General de la República, Empresa al Contratista, Supervisor de Obra, Oficina de supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión y a las instancias técnico-administrativas del Gobierno Regional Cusco.

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO Presidencia Wegionar ... · 04.01 alcantarilla tipo tmc 04.01.01 trazo...

Documents

Transcript of GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO Presidencia Wegionar ... · 04.01 alcantarilla tipo tmc 04.01.01 trazo...